| Объявление о закупке №200908898126100187 | |
| Номер | 200908898126100187 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФГБОУ ВО СИБГУФК |
| ИНН организации | 5506020963 |
| КПП организации | 550601001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Пасека Святослав Викторович |
| Адрес организации | 644071, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ОМСК, ул УЛ МАСЛЕННИКОВА, д. Д. 144 |
| Адрес электронной почты заказчика | zakupki@sibgufk.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | 7(381)240-41-46 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Поставка топлива |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 548150.75 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 29.05.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | в течение 3-х рабочих дней |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, получить в офисе Продавца либо путем электронного документооборота надлежащим образом оформленный универсальный передаточный документ, реестр заправок. |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | |
| Бюджет | средства бюджетных учреждений |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Нет |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 31.12.2026 |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | Проект.docx |
| Условия поставки | ||
| Самовывоз товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения поставщика, подрядчика (исполнителя) | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| г Омск | Срок поставки товара — с 01 июля 2026 по 31 декабря 2026 года | |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | 7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае возникновения споров, требований или разногласий, которые могут возникнуть между Сторонами по применению или толкованию настоящего Договора, Стороны примут меры к их разрешению в претензионном порядке. 7.3. При соблюдении Покупателем всех условий настоящего Договора, Продавец несёт ответственность за возврат неиспользованных Покупателем на приобретение Товаров сумм аванса. 7.4. Продавец несёт ответственность за реальный ущерб, причинённый Покупателю, в случае нарушения им сроков приостановки (прекращения) отпуска Товаров по Карте, установленных подпунктом 4.1.2. настоящего Договора. 7.5. Претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения другой Стороной. При этом, о результатах рассмотрения Стороной должно быть сообщено в письменном виде. |
| 2 | 7.6. В случае неудовлетворения претензии и/или невозможности урегулировать спор иными способами, спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика. 7.7. В случае нарушения сроков погашения задолженности, установленных в пункте 4.3.6. настоящего Договора, либо порядка, предусмотренного Дополнительным соглашением, а равно Приложением № 3 к настоящему договору, Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более пяти процентов от цены Договора. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем, установленным пунктом 4.3.6. для добровольного погашения задолженности. |
| 3 | 7.8. В случае нарушения Продавцом сроков возврата суммы предоплаты, установленных в пункте 8.5. настоящего Договора, Продавец обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 процента от суммы предоплаты, сроки возврата по которой нарушены, за каждый день просрочки, но не более пяти процентов от суммы предоплаты. Срок возврата предоплаты исчисляется с даты предоставления в адрес Продавца документов, предусмотренных в п.8.5. настоящего Договора. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. Бензин автомобильный АИ-95 экологического класса К5 Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу 95. Страна происхождения — Российская Федерация |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Бензин автомобильный АИ-95 экологического класса К5 Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу 95. Страна происхождения — Российская Федерация | |
| Страна происхождения | Россия | |
| Количество | 920 (Л;ДМ3.) | |
| Цена за ед. руб. | 66.71 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 61373.20 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса К5 Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу 92. Страна происхождения — Российская Федерация |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса К5 Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу 92. Страна происхождения — Российская Федерация | |
| Страна происхождения | Россия | |
| Количество | 4390 (Л;ДМ3.) | |
| Цена за ед. руб. | 61.42 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 269633.80 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ. Топливо дизельное по сезону экологического класса не ниже К5 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Топливо дизельное по сезону экологического класса не ниже К5 | |
| Страна происхождения | Россия | |
| Количество | 2775 (Л;ДМ3.) | |
| Цена за ед. руб. | 78.25 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 217143.75 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Нормативный метод |