| Объявление о закупке №200909686126100134 | |
| Номер | 200909686126100134 |
| Длительность закупочной сессии | 24 |
| Идентификационный код закупки | 261503100460750310100100070000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ИПТМ РАН |
| ИНН организации | 5031004607 |
| КПП организации | 503101001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Винсковская Вера Владимировна |
| Адрес организации | Московская обл, г Черноголовка, ул Академика Осипьяна, д 6 |
| Адрес электронной почты заказчика | snab@iptm.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(496)524-42-22 |
| Дополнительная контактная информация | 8-926-535-77-39 |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Закупка хозтоваров |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 23401.00 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 14.08.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.08.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами УПД или товарной накладной (Торг-12) осуществить проверку комплектности, качества. Приемка Товара по количеству производится Заказчиком при поставке Товара на склад Заказчика. Количество и ассортимент поставляемого Товара должны соответствовать указанным в Спецификации к настоящему Контракту. В случае если при приемке поставленного Товара будет выявлено несоответствие количества и/или ассортимента поставленного Товара, в момент приемки Товара в присутствии представителей полномочных представителей Поставщика и Заказчика в товарной накладной /УПД ставится отметка о количестве недостающего Товара и подписи Сторон. |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами УПД или товарной накладной (Торг-12) осуществить проверку комплектности, качества. Приемка Товара по количеству производится Заказчиком при поставке Товара на склад Заказчика. Количество и ассортимент поставляемого Товара должны соответствовать указанным в Спецификации к настоящему Контракту. В случае если при приемке поставленного Товара будет выявлено несоответствие количества и/или ассортимента поставленного Товара, в момент приемки Товара в присутствии представителей полномочных представителей Поставщика и Заказчика в товарной накладной /УПД ставится отметка о количестве недостающего Товара и подписи Сторон. |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта с включением Поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях: - в случае просрочки поставки Товара более чем на 10 календарных дней; - неполной поставки Товара, несоответствия количества наименованию (пересортицы) Товара; - в случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Контракта; в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства; - в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации; - если одновременно действуют два условия: произошла реорганизация поставщика, подрядчика или исполнителя — российского лица; права и обязанности по Контракту перешли к иностранному юрлицу; - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | Эдо Стороны договорились о том, что все документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, могут передаваться посредством системы электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обмен электронными документами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи". Документы, переданные Сторонами друг другу посредством системы ЭДО с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и обладают юридической силой. Подписание и направление документов осуществляется путем отправки одного экземпляра каждого документа, подписанного квалифицированной электронной подписью ответственного лица соответствующей стороны, через личный кабинет в системе ЭДО. Нацрежим В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 все заявки с предложениями о поставке иностранных товаров отклоняются при условии поступления хотя бы одной заявки, соответствующей всем требованиям извещения о закупке и содержащей предложение о поставке российских товаров. Дополнительная информация В комплекте с Товаром должны идти все необходимые документы (паспорт, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации, декларация о соответствии, сертификаты и разрешения, и иные документы, необходимые для поставляемого Товара, на русском языке). Цена Контракта включает: стоимость товара, НДС (при наличии), упаковку товара, хранение на складе Поставщика, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку до склада Заказчика, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Бюджет | |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 5 рабочих дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ без приложения к контракту | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Нет |
| Наименование файла | |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Московская обл, г Черноголовка, ул Академика Осипьяна, д 6 | Уведомление на электронную почту за 2 дня до планируемой доставки. Не допускается частичная поставка Товара: Товар должен быть поставлен единой партией. | В рабочее время с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 14.00 |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | 1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случае нарушения срока оплаты товара, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. |
| 2 | 2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в размере одна трехсотая действующая на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. |
| 3 | 3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 10 % от цены Контракта. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. |
| 4 | 4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. |
| 5 | 5. В случае нарушения согласованных сроков поставки Товара, более чем на 10 календарных дней, Поставщик обязан возвратить всю оплаченную ранее Заказчиком сумму по настоящему Контракту, а также пени в размере 0,1 % от стоимости непоставленного Товара, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика о необходимости возврата денежных средств. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА. Мешки для мусора 60 л с завязками фиолетовые (ПНД 30 мкм, 20 штук) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Мешки для мусора 60 л особо прочные с завязками фиолетовые (ПНД, 30 мкм). Подходят для легкого пластика и упаковки. Данные пакеты находят широкое применение в домашнем использовании, в офисе, в производственных помещениях и государственных учреждениях (поликлиниках, школах, детских садах), в гостиницах, салонах красоты, фитнес-центрах. С завязками. Не являются ароматизированными и биоразлагаемыми. Упакованы по 20 штук. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 30 (рул.) | |
| Цена за ед. руб. | 203.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 6090.00 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ. Перчатки латексные Vileda Professional с хлопковым напылением синие (размер 8.5-9, L, 174355) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Перчатки Многоцелевые от Vileda Professional, размер L, из латекса предназначены для профессиональной уборки и другого широкого круга задач, включая уборку помещений и работу с продуктами питания. Защищают от вирусов. Перчатки Многоцелевые эффективно защищают руки во время уборки. Подходят для использования с разведенными моющими средствами и дезинфектантами. жёлтые и синие перчатки с ограничением подходят для работы с продуктами питания в столовых, кафе, барах и на кухнях. Применимы для работы на сухих и влажных участках. Особенности и преимущества: Высокая сопротивляемость химикатам и моющим средствам - класс Type B- KLP по стандарту EN ISO 374-1. Износостойкие и долговечные - протестированы на механическую защиту тип 1010Х по стандарту EN 388. Защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и вирусов. Протестированы по стандарту EN 374-5 на герметичность. Соответствуют EAC ТР ТС 019/2011. СЕ Категория III- максимальная защита от рисков по европейским стандартам. Цветовая кодировка для исключения перекрестных загрязнений. Высокая прочность натурального латекса и удобная анатомическая посадка для максимального комфорта. Хлопковое напыление внутри для комфорта во время работы и легкого надевания и снятия перчатки. Плотные и эластичные, приятные на ощупь. Область применен | |
| Страна происхождения | Шри-Ланка | |
| Количество | 20 (пар.) | |
| Цена за ед. руб. | 253.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 5060.00 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА. Мешки для мусора InPack 240 л черные (ПВД 50 мкм, 10 штук) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Мешки для мусора InPack 240 л черные (ПВД). Данные пакеты нашли широкое применение в домашнем использовании, офисе, кафе. Мешки подходят для легкого мусора, не имеющего острых углов, а также для любых легких вещей, не распространяют запах и влагу. На мешки нанесена перфорация, поэтому они с легкостью отрываются от рулона. Изготовлены из полиэтилена высокого давления (ПВД). Не являются ароматизированными и биоразлагаемыми. Упакованы по 10 пакетов в рулоне. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (рул.) | |
| Цена за ед. руб. | 319.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 319.00 | |
| 4 | Наименование товара (работ, услуг) | СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОМЕЩЕНИЕМ. Средство для сантехники чистящее Мега Мегасан 5 л |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Средство для сантехники чистящее Мега Мегасан 5 л Назначение: средство для очистки различных поверхностей от водного и мочевого камня, ржавчины, масложировых, атмосферных и других загрязнений. Средство обладает высоким бактерицидным действием, устраняет неприятные запахи. Не повреждает обрабатываемые поверхности, придаёт блеск. Рекомендуется применять для мойки сантехники, туалетных и ванных комнат, душевых и бассейнов. Также применяется для отмыва поверхностей авто и железнодорожного транспорта. Область применения: - профессиональный клининг - административные и общественные здания - учебные и медицинские учреждения - предприятия торговли и общественного питания - гостиницы и рестораны - промышленные предприятия и транспорт Особенности: - обладает высокой моющей способностью и бактерицидным действием - эффективно растворяет водный и мочевой камень, ржавчину и другие загрязнения - не повреждает обрабатываемые поверхности (в том числе и металлические), придаёт блеск - высокое и стабильное пенообразование Рекомендации по применению: Ежедневная уборка: Используйте рабочий раствор средства 1-5% концентрации (10-50 мл средства на 1 л воды). Нанесите раствор методом протирания или распыления на загрязнённую поверхность, протрите и промойте водой. Очистка сильнозагрязненных поверхносте | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 5 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 1067.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 5335.00 | |
| 5 | Наименование товара (работ, услуг) | БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ БЫТОВАЯ. Бумага туалетная Мягкий знак 1-слойная белая (72 рулона в упаковке) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Бумага туалетная Мягкий знак 1-слойная белая (72 рулона в упаковке).Однослойная белая туалетная бумага Мягкий знак выполнена с тиснением и перфорацией, что придаёт особенную мягкость и обеспечивает бережный уход за кожей. Тиснение способствует лучшей впитываемости, а перфорация позволяет использовать бумагу более экономно. Быстро растворяется в воде. В каждом рулоне - 432 отрывных листа. Изготовлена из 100% целлюлозы. Поставляется упаковками по 72 рулона. | |
| Страна происхождения | Россия | |
| Количество | 3 (УПАК.) | |
| Цена за ед. руб. | 2199.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 6597.00 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |