Объявление о закупке №100920541126100285
Номер 100920541126100285
Длительность закупочной сессии 24
Идентификационный код закупки 261450105090945010100100150000000244
Информация о заказчике
Наименование организации КГУ
ИНН организации 4501050909
КПП организации 450101001
ФИО уполномоченного лица заказчика Евстифеев Владислав Иванович
Адрес организации Курганская обл, г Курган, ул Советская, д 63 стр 4
Адрес электронной почты заказчика zakupki@kgsu.ru
Номер контактного телефона заказчика +7(352)265-48-01
Дополнительная контактная информация контрактная служба тел. 8 3522 65 48 22
Условия закупки
Наименование закупки (предмет контракта) Приобретение лицензии на право использования программного обеспечения комплект «КОМПАС для строительства. Инженерные системы 2D v24» с постоянной лицензией для отдела строительства и ремонта ФГБОУ ВО" КГУ"
Способ закупки Закупочная сессия
Тип закупки Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
Этап рассмотрения предложений Да
Стартовая цена / максимальная цена, руб 179450.00
Вид оплаты Оплата по счету
Условия оплаты В установленный срок
Рабочих дней с даты подписания документа о приемке 7
Планируемая дата заключения контракта 22.06.2026
Срок действия контракта по 31.12.2026
Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с фактической даты оказания услуг
Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту по факту оказания услуг
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Сообщение о расторжении контракта в одностороннем порядке считается надлежаще направленным заказчиком посредством использования функционала ЕАТ в личный кабинет поставщика (исполнителя) по контракту на ЕАТ. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты направления заказчиком сообщения в личный кабинет поставщика (исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену Нет
Дополнительные условия Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Курганской области. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора.
Бюджет Источник финансирования - средства бюджетного учреждения
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 Да
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ Да
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 15 календарных дней от даты заключения контракта
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ Нет
Требование к документации по ТРУ
Закупка российских товаров Нет
Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ Нет
Форма контракта
Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии Нет
Наименование файла Приложение 1.pdf
Условия поставки
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика Дополнительная информация о доставке График поставки
Курганская обл, г Курган, ул М.Горького, д 70, лит. А, 1 этаж, помещение №9 Поставщик обязуется осуществить поставку Товара только в рабочие дни в согласованное с Заказчиком время с 8 до 16 часов. Доставка, в том числе погрузо-разгрузочные работы, подъём на этаж (в соответствующее помещение, определяемое Заказчиком, при необходимости). Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара по телефону, либо в письменном виде за один день до даты поставки Товара. По согласованию сторон
Ответственность сторон
№ Описание пункта
1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ, а также в соответствие с условиями настоящего Договора.
2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
3 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.
4 В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана письменно известить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.
8 Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.
Спецификация
1 Наименование товара (работ, услуг) ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Приобретение лицензии на право использования программного обеспечения комплект «КОМПАС для строительства. Инженерные системы 2D v24» с постоянной лицензией
Дополнительное описание товара, работы, услуги В соответствии с Приложением 1 договора (контракта) "Техническое задание и описание объекта поставки"
Страна происхождения
Количество 1 (УСЛ ЕД.)
Цена за ед. руб. 179450.00 (Не выше)
Стоимость, руб. 179450.00
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены Расчётная цена
Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен