| Объявление о закупке №100022150126100134 | |
| Номер | 100022150126100134 |
| Длительность закупочной сессии | 24 |
| Идентификационный код закупки | 261381108591738110100100310000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ГУФССП РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН организации | 3811085917 |
| КПП организации | 381101001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Лиханова Анастасия Евгеньевна |
| Адрес организации | 664047, Иркутская область, Г. ИРКУТСК, ул УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, д. Д. 79 |
| Адрес электронной почты заказчика | mto@r38.fssp.gov.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(395)221-44-04 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Закупка в сфере ИКТ: Поставка телефонного аппарата (КМИ: 3220010032216Э03526) |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 14466.67 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 31.08.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | Поставщик одновременно с поставкой товара предоставляет документ о приемке. |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Да |
| Дополнительные условия | По настоящему контракту между Сторонами допускается обмен электронными документами, в том числе документами о приемке, с использованием системы электронного документооборота Контур.Диадок. При этом досылка документов в бумажном виде не требуется. |
| Бюджет | Федеральный бюджет 2026 года |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 30 календарных дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | проект ГК 89-4ЕП26.doc |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| г Иркутск, ул Партизанская, д 79 | Погрузка, разгрузка и доставка товара осуществляется за счет Поставщика. | единовременная поставка |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. |
| 2 | В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой. |
| 3 | В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. |
| 4 | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 % цены настоящего контракта. |
| 5 | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. |
| 6 | В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. |
| 7 | За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. |
| 8 | Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту. |
| 9 | Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. |
| 10 | Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. |
| 11 | В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ТЕЛЕФОНЫ ПРОВОДНЫЕ. Телефонный аппарат |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Модель телефона: Палиха П-750 DECT или эквивалент Тип устройства: Проводной телефон Наличие дисплея: Да Наличие определителя номера: Да Наличие спикерфона: Да Наличие функции автоответчика: Да Память входящих вызовов, штука: > 100.00000000000 Дополнительное описание: Обязательные функции: - автоматический определитель номера-автоматическое определение номера вызывающего абонента с выводом информации на дисплей в режиме реального времени; - автоответчик — наличие режима автоматического ответа на входящие вызовы; - возможность воспроизведения предварительно записанного голосового приветствия и последующей записи сообщения от абонента. - звукозаписывающее устройство- автоматический старт записи при поднятии трубки, нажатии кнопки спикерфона или срабатывании автоответчика; - регистрация разговора должна происходить в автономном режиме без необходимости подключения к персональному компьютеру. Параметры аудиофайлов: - запись в стандартных форматах WAV или MP3; - возможность переноса и прослушивания файлов на любом ПК без использования специализированного проприетарного софта; - автоматическое формирование лога с фиксацией даты, точного времени, длительности и направления вызова (входящий/исходящий). Тип линии связи — аналоговая (городская АТС) | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 14466.67 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 14466.67 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |