|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями настоящего Контракта.
|
| 2 |
В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта. |
| 3 |
В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. |
| 4 |
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
|
| 5 |
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила), и составляет:
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 миллиона рублей;
|
| 6 |
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
|
| 7 |
В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). |
| 8 |
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
|
| 9 |
За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
|
| 10 |
Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту. |
| 11 |
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта. |
| 12 |
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,
не может превышать цену Контракта.
|
| 13 |
13. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. |
| 14 |
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны |
| 16 |
Заказчик имеет право удерживать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
|
| 17 |
. В соответствии со статьей 393.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем Контракта повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен его аналогичный Контракт, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном Контракте, и ценой на сопоставимые товары, работы или Услуги по условиям Контракта, заключенного взамен прекращенного Контракта. |
| 18 |
В случае выявления дефектов (недостатков) товара в течение гарантийного срока, возникших по вине изготовителя и/или не соответствующих заявленному Поставщиком качеству, Поставщик за свой счет производит ремонт или замену неисправного товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного извещения Заказчика. |
| 19 |
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
|
| 20 |
При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области. |
| 21 |
Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством |
| 22 |
Поставляемый товар должен быть новым товаром – товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства |
| 23 |
При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком подписывает товарно-сопроводительные документы (товарная накладная, универсальный передаточный документ, акт приемки-передачи товара), счет / счет/фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику. |
|
Спецификация
|
| 1 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Стенд для помещения ПСОТ
Размер 125/165. материал пластик
Согласно техзадания в проекте контракта |
| Страна происхождения |
|
| Реестр российских товаров |
Не указано |
| Рег. номер товара в Реестре |
Не указано |
| Количество |
1 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
15500.00 |
| Стоимость, руб. |
15500.00 |
| 2 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Стенд для помещения ПСОТ
Размер 105/80. материал пластик
Согласно техзадания в проекте контракта |
| Страна происхождения |
|
| Реестр российских товаров |
Не указано |
| Рег. номер товара в Реестре |
Не указано |
| Количество |
1 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
7333.33 |
| Стоимость, руб. |
7333.33 |
| 3 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ЖУРНАЛЫ. ЖУРНАЛЫ мягкая обложка |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Журналы мягкая обложка
формат А4. Согласно техзаданию в проекте контракта.
|
| Страна происхождения |
|
| Реестр российских товаров |
Не указано |
| Рег. номер товара в Реестре |
Не указано |
| Количество |
10 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
846.6667 |
| Стоимость, руб. |
8466.67 |
| 4 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ЖУРНАЛЫ. Журналы твердая обложка |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Журналы твердая обложка
формат А4. Согласно техзаданию в проекте контракта.
|
| Страна происхождения |
|
| Реестр российских товаров |
Не указано |
| Рег. номер товара в Реестре |
Не указано |
| Количество |
5 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
1256.6667 |
| Стоимость, руб. |
6283.33 |