| Объявление о закупке №200780806126100174 | |
| Номер | 200780806126100174 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФГБНУ "НИИ МТ" |
| ИНН организации | 7719022912 |
| КПП организации | 771901001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Борщева Елена Анатольевна |
| Адрес организации | 105275, Г.МОСКВА, ул ПР-КТ БУДЁННОГО, д. Д.31 |
| Адрес электронной почты заказчика | borshcheva@irioh.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(495)365-31-30 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Поставка лабораторных животных (мыши) |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 23851.20 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 02.07.2026 |
| Срок действия контракта по | 15.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | 2 рабочих дня |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | 1 рабочий день |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Установлено |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | По итогам приемки поставленных Товаров заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку Товаров. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Поставщика. Оформление и обмен документами о приемке поставленного Товара осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки (ф. 0510452) в электронной форме, Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Поставщика собственноручно. При выявлении несоответствий, препятствующих их приемке, Заказчик в срок, указанный в настоящем Контракте, направляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ с перечнем выявленных недостатков, указанных в Акте приемки (форма 0510452), и сроков их устранения. Цена контракта включает в себя стоимость работы, использования материалов, инструмента и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательства. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), безопасным, отвечать санитарным нормам согласно действующим сертификатам соответствия и санитарно-эпидемиологическим заключениям. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. Поставщик обязан при поставке Товара представить относящиеся к нему документы, предусмотренные законом. |
| Бюджет | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 30.11.2026 |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ без приложения к контракту | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Нет |
| Наименование файла | |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| г Москва, пр-кт Будённого, д 31 | По рабочим дням с 10 до 16 часов. | Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней с даты подачи заявки. |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. |
| 2 | В случае нарушения Поставщиком предусмотренного Договором срока поставки товаров, Поставщик по письменному требованию Заказчика, уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, цены Договора за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. |
| 3 | В случае неисполнения требования Заказчика о замене некомплектного, некачественного товара в предусмотренные Договором сроки Поставщик по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 процентов цены Договора за каждый день просрочки. |
| 4 | В случае поставки товара, не соответствующих по качеству условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов цены Договора и возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с поставкой некачественного товара. |
| 5 | В случае нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по замене товара в гарантийный период Поставщик по письменному требованию Заказчика выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации цены Договора за каждый день просрочки. |
| 6 | В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, не указанных в пунктах 1 - 5 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены Договора по каждому факту. |
| 7 | Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору. |
| 8 | В случае заключения Контракта с Поставщиком, не являющимся плательщиком НДС, в ходе исполнения Контракта такой Поставщик не вправе требовать увеличения цены Контракта на сумму НДС при установлении или возникновении обстоятельств, являющихся основанием для уплаты им НДС. |
| 9 | В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. Претензия может быть отправлена на юридический адрес ответчика или по электронной почте, по адресам, указанным Сторонами |
| 10 | Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Поставщику, сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ПРОЧЕЕ. Мыши, 28-35 г, самцы |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Животные (мыши) должны быть клинически здоровы, без повреждений скелета и внутренних органов (ушибы, переломы, гематомы), не перенесшие никаких заболеваний. Иметь ветеринарное свидетельство с отметками ветеринарного врача об анализах на: сальмонеллез, лептоспироз, листериоз. исследование на эндо и эктопаразитов, исследования на Ectromelia, Hanta virus. 2. Наличие: - действующего ветеринарного удостоверения питомника на право разведения лабораторных животных данных видов; - действующего разрешения на вывоз лабораторных животных в субъекты РФ (если требуется). - ОКВЭД 01.49.6 – разведение лабораторных животных. Согласно МУ 2163-80 «..по возможности необходимо избегать длительной транспортировки животных», отдается предпочтение поставщику близлежащих питомников. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 40 (ГОЛ.) | |
| Цена за ед. руб. | 596.28 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 23851.20 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |