| Объявление о закупке №200906537126100027 | |
| Номер | 200906537126100027 |
| Длительность закупочной сессии | 24 |
| Идентификационный код закупки | 261312201581031220100100040000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФКУ ИЦ-1 УФСИН РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН организации | 3122015810 |
| КПП организации | 312201001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Рогозина Марина Александровна |
| Адрес организации | 309854, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. АЛЕКСЕЕВСКИЙ, Г. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. П.ЮЩЕНКО, ЗД. 116А |
| Адрес электронной почты заказчика | fkuic-1@yandex.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(904)539-90-68 |
| Дополнительная контактная информация | 8-951-149-41-16 Ольга Николаевна |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Оказание услуг на проведение технической экспертизы (оценки) состояния транспортного средства lada Granta на предмет его списания либо целесообразности ремонта и дальнейшей эксплуатации и подготовке технико-экономического обоснования (заключения) для нужд ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Белгородской области. |
| Способ закупки | Закупочная сессия с возможностью перехода в закупочную сессию за право заключения контракта |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 25000.00 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 10 |
| Планируемая дата заключения контракта | 11.08.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | Приемка оказанных услуг в соответствии с контрактом осуществляется Государственным заказчиком в течении 10 рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 рабочих дней) |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | По окончании оказании услуг исполнитель в течении 3 рабочих дней предоставляет заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, счета и счета-фактуры для оплаты оказанных услуг. |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Возможность одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, когда она может быть изменена согласно предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" условиям. Обязательства по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются сторонами путем переговоров. При невозможности достижении соглашения они подлежат разрешению в Арбитражном суде Белгородской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. заказчик имеет право удерживать суммы в размере не исполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом, из суммы, подлежащей уплате Поставщику. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло в следствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Контракт может быть расторгнуть по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта. Изменение существенных условий контракта не допускается за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего товара, предусмотренного условиями Контракта, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями Контракта, а именно даты (дня) подписания Сторонами актов приема-передачи Товара либо товарной накладной. |
| Бюджет | Расчеты за оказание услуг производится за счет средств федерального бюджета. предусмотренных для финансирования Учреждения в 2026 году, по главе 320, разделу (подразделу) 0305, целевой статье 4240690049, виду расходов 244 |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 20 календарных дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Нет |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ без приложения к контракту | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Нет |
| Наименование файла | |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Белгородская обл, г Белгород, ул Константина Заслонова, д 169а | Оказание услуг осуществляется за счет и силами Поставщика в рабочее время Заказчика с 08:00 часов по 16:30 часов по предварительному согласованию времени поставки с Заказчиком. | Максимальный срок поставки - в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. |
| 2 | Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств,, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно). В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней. |
| 3 | Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей. |
| 4 | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостное выражение, размер штрафа устанавливается (при наличии таких обязательств) в следующих случаях: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. |
| 5 | Общая сумма начисленных штрафов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. |
| 6 | Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и установленных настоящим договором. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ Оказание услуг на проведение технической экспертизы (оценки) состояния транспортного средства lada Granta на предмет его списания либо целесообразности ремонта и дальнейшей эксплуатации и подготовке технико-экономического обоснования (заключения) для нужд ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Белгородской области. |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Требования к Исполнителю: Исполнитель должен соответствовать требованиям: - иметь высшее образование и дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки в области независимой технической экспертизы; - должен состоять в «Государственном реестре экспертов-техников». Исполнитель должен иметь следующие документы: действующую выписку из государственного реестра экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 25000.00 | |
| Стоимость, руб. | 25000.00 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Иной метод |