| Объявление о закупке №100157983126100174 | |
| Номер | 100157983126100174 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ |
| ИНН организации | 7704270863 |
| КПП организации | 770101001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Волкова Светлана Николаевна |
| Адрес организации | 105094, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ ГОЛЬЯНОВСКАЯ, Д. 4А |
| Адрес электронной почты заказчика | s.volkova@r77.fssp.gov.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(499)270-59-38 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Выполнение ремонтно-восстановительных работ оборудования подъемной платформы для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 171000.00 |
| Вид оплаты | На основании акта выполненных работ |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 21.08.2026 |
| Срок действия контракта по | 30.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | в установленные сроки |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | в установленные сроки |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик в соответствии с положениями статьи 95 Закона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Да |
| Дополнительные условия | |
| Бюджет | Федеральный бюджет |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 30 рабочих дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | ООЗ закупка и монтаж нового оборудования для подьемной платформы колясочников (18.08.2026).docx |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| г Москва, 1-й Коптельский пер, д 16 | в соответствии с ООЗ | |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | 1.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек 2.Пеня начисляется за каждый день просрочки Исполнителем обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. |
| 2 | 3.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены контракта (этапа). |
| 3 | 4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 5.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 6.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта |
| 4 | 7.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 8. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту. 9. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по Контракту, Заказчик имеет право произвести оплату поставленного товара за вычетом суммы штрафа (пени, неустойки). |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | РАБОТЫ. Выполнение ремонтно-восстановительных работ оборудования подъемной платформы для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Выполнение ремонтно-восстановительных работ оборудования подъемной платформы для инвалидов и маломобильных групп населения, согласно решения Арбитражного суда города Москвы по адресу: г. Москва,1-й Коптельский пер д.16 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (УСЛ ЕД.) | |
| Цена за ед. руб. | 171000.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 171000.00 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |