Объявление о закупке №200910326126100021
Номер 200910326126100021
Длительность закупочной сессии 2
Идентификационный код закупки 261441400124644140100100020000000000
Информация о заказчике
Наименование организации ФГБОУ ВО КОСТРОМСКАЯ ГСХА, КОСТРОМСКАЯ ГСХА
ИНН организации 4414001246
КПП организации 441401001
ФИО уполномоченного лица заказчика Волхонов Михаил Станиславович
Адрес организации 156530, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул УЛ УЧЕБНЫЙ ГОРОДОК, д. Д. 34
Адрес электронной почты заказчика zakupki@kgsxa.ru
Номер контактного телефона заказчика +7(494)265-71-10
Дополнительная контактная информация +79108091567 Долинина Елена Александровна
Условия закупки
Наименование закупки (предмет контракта) Лабораторное оборудование для захвата и обработки изображений люминесцирующей ДНК в гелях.
Способ закупки Закупочная сессия
Тип закупки Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
Этап рассмотрения предложений Да
Стартовая цена / максимальная цена, руб 156000.00
Вид оплаты Оплата по счету
Условия оплаты Оплата при получении
Планируемая дата заключения контракта 28.05.2026
Срок действия контракта по 01.12.2026
Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) Приемка оборудования осуществляется покупателем в день поставки.
Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту В день поставки оборудования.
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации В соответствии со статьей 95 ФЗ № 44-ФЗ. В соответствии и порядком гражданского кодекса РФ Заказчик в праве принять решение о одностороннем отказе исполнения договора.
Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену Нет
Дополнительные условия Система гель‑документирования «Взгляд» — это лабораторное оборудование для захвата и обработки изображений люминесцирующей ДНК в гелях, окрашенных бромистым этидием и аналогичными по спектральным характеристикам красителями. -Система гель-документирования «Взгляд» предназначена для захвата и обработки изображений люминесцирующей ДНК в гелях, окрашенных бромистым этидием и аналогичными по спектральным характеристикам красителями. -Чувствительность не менее 10 нг ДНК при окрашивании бромистым этидием -Размер исследуемого объекта до 190×190 мм -Разрешающая способность до 2592×1944 пикселей -Динамический диапазон 8 бит -Запись изображений В форматах: JPEG, PNG, Tiff, Gif, BMD -Порт USB 2.0 -ПО на русском, английском, немецком и японском языках -Работает с ПК, ноутбуками, планшетами на базе ОС Windows, что позволяет при необходимости перемещать и быстро монтировать систему в любой лаборатории. ПО с возможностью обработки изображений. Можно изменять разрешение изображения, формат, работать в режиме накопления для усиления слабого сигнала, калибровка и измерение любых снятых объектов. Производитель – Россия В комплект входят: -цифровой оптический блок с камерой, объективом, полосовым светофильтром BPF-SL 625/50 (под бромистый этидий) и отрезающим светофильтром с длиной волны половинного пропускания 520 нм (под SYBR Green); -колпак-штатив и программное обеспечение для захвата и обработки изображения.
Бюджет Средства бюджетного учреждения
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 Да
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ Да
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 01.12.2026
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ Нет
Требование к документации по ТРУ
Закупка российских товаров Нет
Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ Да
Форма контракта
Электронный контракт по форме ЕАТ без приложения к контракту
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии Нет
Наименование файла
Условия поставки
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика Дополнительная информация о доставке График поставки
Костромская обл, Костромской р-н, поселок Караваево, ул Учебный городок, д 16
Ответственность сторон
№ Описание пункта
1 В случае нарушения сроков оплаты Товара (согласно п. 3.2.) Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% неоплаченной суммы за каждую неделю просрочки, но не более 5 % от стоимости неоплаченного Товара.
2 В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% стоимости недопоставленного Товара за каждую неделю просрочки, но не более 5% от его стоимости.
3 Начисление и взыскание неустойки, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных настоящим Договором или действующим Законодательством, является правом, но не обязанностью стороны Договора. Данным правом каждая из сторон пользуется исключительно по своему усмотрению. О начислении пеней, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных настоящим Договором или действующим Законодательством, сторона уведомляет другую сторону путем предъявления письменной претензии. Без предъявления письменной претензии пени, штрафы, проценты, убытки, ущерб, иные санкции, считаются не начисленными.
4 Стороны освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине другой стороны.
5 Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар, изменение законодательства, экономические санкции, Эмбарго, и др.).
6 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров. В противном случае спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Костромской области.
Спецификация
1 Наименование товара (работ, услуг) ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Дополнительное описание товара, работы, услуги Технические характеристики: чувствительность: не менее 10 нг ДНК при окрашивании бромистым этидием; размер исследуемого объекта: до 190×190 мм; динамический диапазон: 8 бит; форматы записи изображений: JPEG, PNG, TIFF, GIF, BMD; интерфейс подключения: USB 2.0; габариты: 220×220×395 мм. Ключевые особенности: Высокая разрешающая способность камеры — до 2592×1944 пикселей, что позволяет получать чёткие изображения даже мелких деталей геля. Гибкость настройки: механическое масштабирование и фокусировка изображения для оптимального кадрирования и детализации. Совместимость: подходит к любому трансиллюминатору (при соблюдении требований к размеру фильтра и спектру излучения). Рекомендуется использовать трансиллюминаторы серии «Квант» от того же производителя. Компактность и мобильность: лёгкая конструкция и быстрая инсталляция позволяют легко перемещать и монтировать систему в разных лабораториях. Интеграция с ПК: работает с компьютерами, ноутбуками и планшетами на базе ОС Windows. Программная обработка изображений: ПО (версия IC Measure_2.0.0.280) предоставляет широкие возможности для анализа данных. Комплектация: цифровой оптический блок с камерой и объективом; полосовой светофильтр BPF-SL 625/50 (под бромистый этидий); отрезающий светофильтр с длиной волны половинного пропускания 520 нм (под SYBR Green); колпак‑штатив; программное обеспечение для захвата и обработки изображений.
Страна происхождения Россия
Количество 1 (шт.)
Цена за ед. руб. 156000.00 (Не выше)
Стоимость, руб. 156000.00
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя)
Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН" (ИНН: 7704543951, КПП:772901001)