| Объявление о закупке №200909258126100365 | |
| Номер | 200909258126100365 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Идентификационный код закупки | 261583800056958380100100203560000000 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА РОССИИ |
| ИНН организации | 5838000569 |
| КПП организации | 583801001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Белкина Олеся Васильевна |
| Адрес организации | 442960, Пензенская обл, г Заречный, ул ул Спортивная, д. 8 |
| Адрес электронной почты заказчика | cnab58@yandex.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | 7(841)260-03-60 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Установка окон ПВХ в зданиях ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России по адресу: 442960, Пензенская область, г. Заречный, ул. Спортивная, дом 8, |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 93266.67 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 10 |
| Планируемая дата заключения контракта | 04.06.2026 |
| Срок действия контракта по | 30.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | 5 рабочих дней |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | не позднее 5 рабочих дней после выполнения работ |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе. |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Да |
| Дополнительные условия | В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на территории ЗАТО г. Заречный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию ЗАТО г. Заречный утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытых административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства РФ по атомной энергии». Пропускной режим на территории закрытого административно-территориального образования г. Заречный установлен в соответствии с постановлением Главы Администрации ЗАТО г. Заречный Пензенской области от 11.07.2002 N 723 "Об утверждении инструкции "О пропускном режиме закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Заречный Пензенской области". Для въезда в г. Заречный необходимо наличие пропуска. Подрядчик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Все риски, связанные с оформлением пропусков, и, соответственно, просрочки или иного неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств в связи с этим, несет Подрядчик. Заказчик не несет ответственность по оформлению пропусков в город. |
| Бюджет | Средства Бюджетных учреждений |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 31.07.2026 |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | Техническое задание.docx |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Пензенская обл, г Заречный, ул Спортивная, д 8 | ||
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. |
| 2 | Качество работ должно соответствовать: - требованиям, указанным в Приложении №1 к Договору (Техническое задание); - обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, государственными стандартами, техническими регламентами и иными нормативными актами; |
| 3 | На выполняемые работы Подрядчик предоставляет гарантию качества сроком 12 месяцев. Гарантийный срок на выполненные работы начинает истекать с даты подписания сторонами без замечаний Акта выполненных работ. |
| 4 | Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком и зафиксированные в акте о выявленных недостатках выполненных работ. |
| 5 | В случае если Подрядчик не приступил к устранению недостатков в срок, определенный Заказчиком, или отказался от устранения недостатков, Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ в течение 20 рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Расходы подлежат возмещению при условии предоставления Заказчиком подтверждающих документов. |
| 6 | В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. |
| 7 | В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. |
| 8 | Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. |
| 10 | Цена договора является твердой, не подлежит изменению в течение срока действия договора и включает все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 11 | Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. |
| 12 | Договором устанавливается претензионный порядок разращения споров. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств. Срок рассмотрения и ответа на претензию другой Стороной – 10 рабочих дней с момента её получения. |
| 13 | В случае, если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Пензенской области. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | РАБОТЫ. Установка окон ПВХ в зданиях ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Согласно Техническому заданию (приложение Заказчика) | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (УСЛ ЕД.) | |
| Цена за ед. руб. | 93266.67 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 93266.67 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |