|
Объявление о закупке №100261847126100322
|
| Номер |
100261847126100322 |
| Длительность закупочной сессии |
2 |
| Идентификационный код закупки |
261615001177161500100100200000000000 |
|
Информация о заказчике
|
| Наименование организации |
ФКПОУ "НТТИ" МИНТРУДА РОССИИ |
| ИНН организации |
6150011771 |
| КПП организации |
615001001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика |
Прокопец Т М |
| Адрес организации |
Российская Федерация, 346400, Ростовская обл, Новочеркасск г, Платовский, 116 |
| Адрес электронной почты заказчика |
ntti@yandex.ru |
| Номер контактного телефона заказчика |
8(863)522-21-40 |
| Дополнительная контактная информация |
|
|
Условия закупки
|
| Наименование закупки (предмет контракта) |
Поставка многофункционального устройства |
| Способ закупки |
Закупочная сессия |
| Тип закупки |
Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений |
Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб |
80000.00 |
| Вид оплаты |
Оплата по счету |
| Условия оплаты |
Оплата при получении |
| Планируемая дата заключения контракта |
26.06.2026 |
| Срок действия контракта по |
31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) |
Датой приемки товара по количеству, комплектности, ассортименту, таре и (или) упаковке считается дата подписания представителем Заказчика товарной накладной. Приемку партии товара по качеству Заказчик обязуется осуществить не позднее 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Заказчика.
Для проверки соответствия качества поставляемого товара, Заказчик должен осуществить проверку своими силами, также Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
В случае обнаружения несоответствия партии товара по количеству, комплектности и (или) ассортименту, сведениям, указанным в Спецификации, нарушения тары и (или) упаковки товара, условий настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара и потребовать замены и (или) доукомплектования (в случае недопоставки) товара.
В случае отказа от приемки товара в порядке, предусмотренном п. 4.9, Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня отказа направляет Поставщику письменный отказ от приемки товара с указанием причин такого отказа.
Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Заказчиком недостачи, несоответствия качества товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых недостатков товара, а также требованиям по ассортименту (номенклатуре).
При неявке представителя Поставщика в 2-дневный срок после получения им извещения о вызове или получения в этот же срок уведомления Поставщика о неявке, Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству, составляет односторонний Акт об установленном расхождении по количеству и качеству, о результатах информирует Поставщика и в 5-дневный срок направляет ему документы по приемке.
|
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту |
Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его получении Заказчиком, в соответствии с условиями контракта, Спецификации и товарной накладной.
На момент поставки товара поставщик должен представить документы, подтверждающие соответствие товара, являющегося предметом торгов, требованиям действующего законодательства Российской Федерации:
- копии сертификатов соответствия системы ГОСТ Р или копии деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- копии санитарно-эпидемиологических заключений (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- копии регистрационных удостоверений (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- копия лицензии (всех страниц со всеми приложениями) выданной федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или органом исполнительной власти субъекта РФ на осуществление фармацевтической деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ( если деятельность лицензируется).
Приемка товара включает в себя следующие этапы:
• проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара;
• проверка полноты и правильности оформления представленных товарно-транспортных документов;
• контроль наличия/отсутствие внешних повреждений;
• проверка наличия документов необходимых при поставке.
При поставке товара партиями, каждая партия товара, поставляемая (отгружаемая) Поставщиком во исполнение условий контракта, должна иметь необходимые документы (технический паспорт, сертификат качества, регистрационное удостоверение, иные документы, инструкции и т.п.). В случаях, когда принадлежности и/или документы, относящиеся к товару, н |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
Поставщик отказывается поставить Заказчику товар;
Поставщик существенно нарушил требования к качеству поставляемого товара;
Поставщик поставил товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки товара, в случае поставки товара, не соответствующего Спецификации Заказчика;
В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
|
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену |
Нет |
|
Дополнительные условия
|
Поставщик обязан:
Поставить товар своим транспортом, за свой счет, с разгрузкой (погрузкой), в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
Доставить товар, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации, согласно Спецификации. По требованию Заказчика, за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.
В случае закупки товаров подлежащих прослеживаемости, согласно Постановления Правительства РФ № 2014 от 03.12.2020 года, поставщик берет на себя ответственность за достоверность данных по прослеживаемости.
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Спецификации , что удостоверяется соответствующих ГОСТов, принятых для данного вида товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.
Заказчик имеет право осуществлять проверку качества (экспертизу) поставляемого товара.
Заказчик имеет право потребовать замены всего объема ранее поставленного товара или проведения проверки качества каждой поставленной единицы товара за счет Поставщика.
Товар, направленный на проверку качества, после окончания проверки возвращается Поставщику за счет его средств.
|
| Бюджет |
Источником финансирования являются: средства федерального бюджета |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 |
Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ |
Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) |
01.09.2026 |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ |
Да |
| Требование к документации по ТРУ |
При подаче заявки, участнику необходимо указать конкретные показатели товара , товарный знак, марку…(точные технические характеристики) и т.д. соответствующие значениям, установленным извещением о проведении закупки |
| Закупка российских товаров |
Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ |
Нет |
|
Форма контракта
|
|
Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ
|
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии |
Да |
| Наименование файла |
ГК МФУ .docx |