Разделы 1-5 электронного контракта сформированы с использованием ЕАТ
Раздел 1 Электронного контракта, сформированного с использованием ЕАТ – «Информация о заказчике и поставщике (исполнителе)».
Раздел 2 Электронного контракта, сформированного с использованием ЕАТ – «Условия закупки».
Раздел 3 Электронного контракта, сформированного с использованием ЕАТ – «Условия поставки».
Раздел 4 Электронного контракта, сформированного с использованием ЕАТ – «Ответственность сторон».
Раздел 5 Электронного контракта, сформированного с использованием ЕАТ – «Предмет контракта/Спецификация».

Раздел 6 Электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС
«Документы, сформированные без использования ЕИС»

6.1.	Основные понятия Электронного контракта
6.1.1.	Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем, потребители работ, составу отчетной документации и другие условия определяются в спецификации (Приложение №1_1 к Контракту), описании объекта закупки (Приложение №1_2 к Контракту) (далее – Задание).
6.1.2.	По Контракту на выполнение работ Подрядчик обязуется исполнить следующие обязательства:
6.1.2.1.	Основные обязательства, а именно: 
а.	исполнение условий Контракт: выполнить работы и оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Контрактом, спецификацией (Приложение №1_1 к Контракту), описанием объекта закупки (Приложение №1_2 к Контракту) (далее – выполнение работ),
б.	предоставление сопроводительных документов, установленных п.6.3.1 Контракта,
в.	исполнение иных условий настоящего Контракта, за исключением обязательств, указанных пп. а-б п. 6.1.2.1 Контракта, п.6.1.2.2 Контракта (гарантийные обязательства).
6.1.2.2.	Гарантийные обязательства, в случае если они установлены разделом 2 Электронного контракта.
6.1.3.	Срок выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту составляет:
6.1.3.1.	Срок исполнения основных обязательств:
а.	по пп. а п.6.1.2.1 Контракта: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта (далее – срок выполнения работ). Поэтапные сроки (периодичность) выполнения работ определяются Заданием и п. 6.2.2 Контракта;
б.	по пп. б п.6.1.2.1 Контракта: в течение 1 (Одного) рабочего дня после завершения выполнения работ;
в.	по пп. в п.6.1.2.1 Контракта: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта (далее – срок выполнения работ) Конкретные сроки установлены условиями настоящего Контракта.
6.1.3.2.	Срок исполнения гарантийных обязательств установлен в разделе 2 Электронного контракта.
6.1.4.	Срок исполнения Сторонами обязательств по Электронному контракту указан в п. 4.1. Электронного контракта и составляет: срок исполнения Подрядчиком основных обязательств, согласно п. 6.1.3.1 Электронного контракта; срок исполнения Заказчиком обязательств (срок приемки согласно п. 6.3.2 Электронного контракта и срок оплаты согласно п. 6.4.6. Электронного контракта)
6.1.5.	Основные обязательства по Контракту считаются выполненными Подрядчиком с момента подписания Заказчиком документа о приемки. 
6.1.6.	Определение Подрядчика признается завершенным со дня заключения Контракта. Датой заключения Контракта является дата размещения в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
6.1.7.	Контракт заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 № 44-ФЗ: нет.

6.2.	Права и обязанности Сторон
6.2.1.	Заказчик:
6.2.1.1.	Поручает Подрядчику выполнение работ для государственных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.2.1.2.	Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта.
6.2.1.3.	Обеспечивает оплату принятых результатов исполнения Контракта в соответствии с п. 6.4 Контракта.
6.2.1.4.	В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) согласно разделу 6.7 Контракта.
6.2.1.5.	Вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта. Вправе проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.
6.2.1.6.	Вправе требовать предоставления информации, касающейся выполняемых Подрядчиком работ.
6.2.1.7.	Имеет право направлять своих представителей на место проведения работ для проверки хода проведения работ и их качества.
6.2.2.	Подрядчик:
6.2.2.1.	Вправе самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
6.2.2.2.	Вправе самостоятельно определять способы выполнения работ, если иное не указано в Задании.
6.2.2.3.	В случае если это предусмотрено Заданием, выполнение работ осуществляется по мере возникновения потребности Заказчика на основании заявок, переданных Подрядчику, в том числе посредством электронной почты, указанной в разделе 6.14 Контракта. В этом случае незаказанные Заказчиком работ не поставляются и не оплачиваются.
6.2.2.4.	Вправе осуществлять досрочное выполнение работ только с письменного согласия Заказчика.
6.2.2.5.	Вправе получать оплату за работы, выполненные для государственных нужд, в соответствии с разделом 6.4 настоящего Контракта.
6.2.2.6.	Обязан приступить к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту независимо от даты перечисления авансового платежа Заказчиком, если такой предусмотрен разделом 6.4 Контракта.
6.2.2.7.	Обязан выполнить работы лично, если это предусмотрено действующим законодательством РФ. В процессе исполнения Контракта он вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, если такое право не запрещено извещением и условиями Электронного контракта. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых субподрядчиком работ, за действия субподрядчиков, совершенные ими в рамках выполнения работ, как за свои. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта. 
6.2.2.7.1.	обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставлять Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, с которыми заключил договор или договоры для исполнения данного контракта.
6.2.2.8.	Обязан выполнить работы в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом.
6.2.2.9.	Обязан выполнять работы и выполнять свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и этическом уровне, а также применять передовые, безопасные, эффективные, инновационные и высокотехнологичные решения, оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом или работами, Подрядчик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.
6.2.2.10.	Обязан Подрядчик своевременно по требованию Заказчика в форме, предусмотренной таким требованием, предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе в письменном виде информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
6.2.2.10.1.	В случае если Приложением 1_2 к Контракту установлены контрольные точки выполнения работ, Подрядчик обязан выполнить установленные в них обязательства и в день окончания срока проинформировать Заказчика посредством ЕИС о результатах их выполнения с приложением подтверждающих документов.
6.2.2.11.	Обязан гарантировать соответствие выполняемых работ Заданию.
6.2.2.12.	Обязан соблюдать гарантийные обязательства в соответствии с разделом 6.6 Контракта, пунктом 6.10.8 Контракта и Приложением №1_2 к Контракту.
6.2.2.13.	В случае установления Заказчиком в разделе 6.5 Контракта требования привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства или социально-ориентированных некоммерческих организаций, Подрядчик обязан предоставить документы, предусмотренные разделом 6.5 настоящего Контракта.
6.2.2.14.	Если в ходе выполнения работ поставлялись сопутствующие товары, обязан по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие страну происхождения каждого поставляемого товара, информацию о производителе товара и документы, подтверждающие легальность нахождения товара на территории Российской Федерации.
6.2.2.15.	Не позднее дня окончания выполнения работ обязан предоставить сертификаты соответствия на все сопутствующие товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, или паспорта качества, при их наличии, на товары, не подлежащие сертификации, а также иные документы согласно Приложению №1_2 к Контракту.
6.2.2.16.	При выполнении Работ Подрядчик несет ответственность за ущерб (порчу), причиненный имуществу Заказчика и третьих лиц. Подрядчик обязуется возместить убытки, возникшие вследствие причинения ущерба имуществу Заказчика и третьих лиц, в полном объеме (в том числе и косвенные убытки), если такие убытки возникли по вине Подрядчика.
6.2.2.17.	Если контрактом предусмотрена выплата аванса:
а.	Вправе осуществлять возмещение расходов (части расходов), произведенных им и предусмотренных настоящим Контрактом.
б.	Обязан вернуть авансовый платеж в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления.
6.2.3.	Стороны:
6.2.3.1.	При исполнении Контракта изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.2.3.2.	В ходе исполнения Контракта:
a.	(за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) вправе по предложению Заказчика увеличить не более чем на 10% (десять процентов%) или уменьшить не более чем на 10% (десять процентов%) предусмотренный Контрактом объем работ, если Контрактом предусмотрен расчет стоимости единицы работ, части работ. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на 10% (десять процентов%) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.
b.	при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 ФЗ № 44-ФЗ допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
6.2.3.3.	В ходе исполнения Контракта стороны вправе снизить цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
6.2.3.4.	При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
6.2.3.5.	В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
6.2.3.6.	При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
6.2.3.7.	Непредусмотренные Контрактом, Приложением №1_1 к Контракту, Приложением №1_2 к Контракту работы не принимаются и не оплачиваются.
6.2.3.8.	Уступка Подрядчиком требования по обязательствам Заказчика по настоящему Контракту запрещена.

6.3.	Порядок сдачи и приемки работ
6.3.1.	С целью предъявления результатов исполнения Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта) к сдаче Подрядчик направляет Заказчику сопроводительным письмом (с описью передаваемых документов) пакет документов:
а. два оригинальных экземпляра документа о приемке, содержащих информацию, установленную п. 1 ч. 13 ст. 94 ФЗ №44-ФЗ; документы, прилагаемые к документу о приемке: счет на оплату;
б. документы, указанные в п. 6.10.8 Контракта.
6.3.1.1.	Документы о приемке формируются и направляются Заказчику с приложением документов, указанных в пп. б 6.3.1 Электронного контракта. 
6.3.1.2.	Документы, указанные в п. 6.3.1 предоставляются Подрядчиком в электронном и печатном виде по адресам Заказчика, указанным в реквизитах Сторон. Документы в электронном виде (в текстовом формате, позволяющем работу с текстом: копирование, редактирование) должны быть предоставлены до получения Заказчиком их оригиналов. Датой исполнения Подрядчиком основных обязательств, указанных в п. 6.1.3.1 Электронного контракта, является дата предоставления пакета документов, указанного в п. 6.3.1 Электронного контракта. Данная дата фиксируется при получении документов Заказчиком (дата и номер входящего документа) и указывается в документе о приемке.
6.3.1.3.	В случае поставки сопутствующих товаров при передаче товара Подрядчиком Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в товарной накладной, а также состояние тары (упаковки). Подписание товарной накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто для осуществления приемки результатов исполнения Контракта.
6.3.1.4.	При приемке результатов исполнения Контракта Заказчик проводит за свой счет экспертизу результатов исполнения Контракта в части их соответствия условиям Контракта, в т.ч. соответствие объема, количества, полноты и качества выполняемых работ. При этом проведение экспертизы может быть осуществлено как внутренними специалистами Заказчика, так и с привлечением экспертов, экспертных организаций. В случае если результаты экспертизы установили ненадлежащее исполнение Контракта, Заказчик вправе направить Подрядчику счет на возмещение понесенных расходов, а также их документальные подтверждения.
6.3.1.5.	Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.
6.3.1.6.	В случае наличия неразрешимых разногласий при приемке результатов исполнения Контракта Заказчик вправе сформировать документ о приемке и направить его Подрядчику. В таком документе о приемке Заказчик указывает фактически принимаемые результаты исполнения Контракта. В указанном случае Заказчик оставляет за собой право произвести оплату без подписанного Подрядчиком документа о приемке.
6.3.1.7.	В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайт.
6.3.2.	Заказчик, приемочная комиссия в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с п. 6.3.1.2 Контракта, осуществляет приемку результатов исполнения Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта).
6.3.2.1.	 При отсутствии у членов приемочной комиссии, Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ, по составу и оформлению документов:
•	члены приемочной комиссии подписывают документ о приемке;
•	Заказчик подписывает документ о приемке и направляет один экземпляр Подрядчику. 
6.3.2.2.	 При выявлении несоответствий в выполненной работе (объема, качества), препятствующих ее приемке, Заказчик отказывает в приемке работы, направляя Подрядчику мотивированный отказ от приемки работы с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения. 
•	Мотивированный отказ от подписания документа о приемке формируется членами приемочной комиссии и подписывается ими усиленной электронной подписью с использованием единой информационной системы. 
•	Заказчик подписывает мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в единой информационной системе.
6.3.3. Подрядчик обязан выполнить работы, соответствующие условиям Задания, во исполнение претензии Заказчика без дополнительной оплаты. До устранения таких нарушений обязанности Подрядчика считаются неисполненными. Мотивированный отказ является достаточным основанием для начисления Подрядчику неустоек (штрафов, пеней) согласно разделу 6.7 Контракта.
6.3.4. По окончании устранения нарушений, выявленных Заказчиком, Подрядчик повторно направляет Заказчику документ о приемке в порядке, установленном п.6.3.1 Контракта. Заказчик повторно осуществляет приемку результатов исполнения Контракта (этапа исполнения Контракта) в сроки в порядке, установленные п. 6.3.2. настоящего Контракта.
6.3.5 Заказчик вправе отказаться от подписания документа о приемки в случае, если Подрядчик на момент предоставления документа о приемки не передал Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию, указанную в условиях Контракта Заказчик вправе отказаться от подписания документа о приемки в случае, если документ о приемки не содержит всей необходимой информации, дат и/или реквизитов.
6.3.6.	В случае поставки сопутствующих товаров моментом перехода права собственности на поставляемый товар является дата приемки Заказчиком результатов исполнения Контракта (этапа Контракта) Подрядчиком (дата подписания Заказчиком документа о приемки). Датой приемки сопутствующего товара, выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.4.	Стоимость работ, порядок расчетов
6.4.1.	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта в случае исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества.
6.4.2.	Цена Контракта указана в разделе 5 Электронного контракта «Предмет контакта». Стоимость отдельных позиций оказываемых услуг указывается в разделе 5 Электронного контракта «Спецификация». (Приложение №1_1 к Контракту). 
6.4.3.	Выполняемые работы Заказчик оплачивает по ценам, определяемым Контрактом согласно разделу 6.4 Контракта, и условиями, изложенными в спецификации (Приложение №1_1 к Контракту).
6.4.3.1.	Подрядчик несет всю полноту ответственности за своевременность перечисления всех необходимых и установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, необходимость уплаты которых у него возникает в связи с исполнением настоящего Контракта. Все риски, связанные с несвоевременной уплатой вышеуказанных налогов и сборов или их неуплатой, Подрядчик принимает на себя.
6.4.3.2.	Цена Контракта включает в себя: стоимость выполнения работ, использованных материалов и поставки сопутствующих товаров, упаковки, маркировки, погрузки, доставки и разгрузки, а также таможенные пошлины и другие сопутствующие расходы, в т.ч. оплату работ сторонних организаций.
6.4.3.3.	Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств федерального бюджета 0%, внебюджетных средств 0%, средств субсидии 100%.
6.4.4.	Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичной форме.
6.4.5.	Расчеты за выполненные работы производятся между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта. Обязательства Заказчика по оплате наступают только после приемки Заказчиком результатов исполнения Контракта, в том числе после предоставления Подрядчиком Заказчику подписанного счета на оплату.
6.4.6.	Оплата по настоящему Контракту производится в соответствии с порядком, определенным в извещении об осуществлении закупки, а именно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (а в части выплаты аванса, если такой порядок расчета установлен контрактом, на расчетный счет Подрядчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства для исполнения обязательств по настоящему контракту,) после предоставления Подрядчиком счета Заказчику следующим образом:
100% от цены исполненных Поставщиком и принятых Заказчиком обязательств, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
6.4.6.1.	Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 ст. 37 ФЗ №44-ФЗ, не допускается.
6.4.6.2.	Подрядчик предоставляет в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта (но не позднее даты исполнения контракта, если исполнение контракта произведено до истечения 30 календарных дней с момента его заключения) счет на выплату аванса с казначейским сопровождением, либо увеличенное обеспечение исполнение контракта на сумму равную размеру обеспечения исполнения контракта от размера невыплаченного аванса.
За неисполнение Подрядчиком любого обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, размер штрафа устанавливается согласно п. 6.7.2.1.4. Контракта.
6.4.7.	В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая оплате по Контракту будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
6.4.8.	Изменение в течение исполнения Контракта применяемой Подрядчиком системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в т.ч. изменение Подрядчиком применяемой системы налогообложения на упрощенную, не влечет изменений условий выполнения Подрядчиком положений настоящего Контракта.
6.4.9.	При предоставлении Заказчику документов о приемке, актов, счетов-фактур, любых иных финансовых, платежных документов, связанных с исполнением Контракта, Подрядчик обязуется указывать размер НДС, согласно налоговой ставке, указанной в настоящем Контракте.
6.4.10.	В случае если при выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик причинил ущерб имуществу Заказчика и третьих лиц, и факт причинения ущерба (порчи) и вина Подрядчика в причинении такого ущерба (порчи) установлен и зафиксирован Сторонами либо Заказчиком документально в виде одного или нескольких документов, Заказчик вправе отказаться от подписания документа о приемке по настоящему Контракту, не осуществлять приемку выполненных Подрядчиком работ, а также не осуществлять выплату вознаграждения Подрядчика, согласно условиям настоящего Контракта, вплоть до момента устранения и/или возмещения Подрядчиком нанесенного ущерба (порчи). При этом по соглашению Сторон, Подрядчик устраняет нанесенный, по вине Подрядчика, ущерб (порчу) имуществу Заказчика и третьих лиц самостоятельно, своими силами и за счет собственных средств в согласованные Сторонами сроки или цена Контракта, подлежащая выплате Подрядчику, уменьшается пропорционально на сумму такого ущерба (порчи), согласованную Сторонами.
6.4.11.	Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.4.12.	В случае, если расчеты по Контракту не завершены в год заключения Контракта, то Подрядчик в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней наступившего года предоставляет Заказчику акт сверки расчетов по Контракту.
6.5.	Привлечение субподрядчика
6.5.1.	Привлечение субподрядчиков в рамках исполнения настоящего Электронного контракта не допускается.
6.6.	Гарантии качества
6.6.1.	Качество выполненных работ должно соответствовать техническим условиям, указанным в Контракте и спецификации (Приложение №1_1 к Контракту).
6.6.2.	Подрядчик гарантирует, что, в случае если Контрактом предусмотрена поставка товара, поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, если иное не установлено в спецификации (Приложение №1_1 к Контракту), не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии с техническими требованиями и другими документами. Подрядчик предоставляет Заказчику необходимые документы, согласно п.4 Приложения №1_2 к Контракту, подтверждающие возникновение гарантийных обязательств.
6.6.3.	Гарантийный период соответствует разделу 2 Электронного контракта, Приложению №1_2 к Контракту и заявке Подрядчика (в части повышенных обязательств по сравнению с Приложением №1_2 к Контракту).
6.6.4.	Объем гарантии соответствует заявке на участие в определении Подрядчика и условиям настоящего Контракта.
6.6.5.	Если в течение срока гарантии обнаружится факт некачественного выполнения работ или несоответствия выполненных работ условиям Контракта, Подрядчик в рамках гарантийных обязательств обязан устранить недостатки либо повторно выполнить работы в срок, равный количеству календарных дней, указанных в п. 6.1.3. Контракта, но не более 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления от Заказчика, если иное не установлено Приложением 1_2 к Контракту. При этом срок повторного выполнения работ или устранения недостатков, превышающий срок, указанный в п.6.1.3 Контракта, является просрочкой исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.
6.6.6.	В случае обнаружения недостатков сопутствующих товаров, дефектный товар возвращается Подрядчику за его счет после поставки нового товара. 
6.6.7.	В случае устранения недостатков работ, дефектов или замены некачественного товара или его частей гарантийный срок продлевается на количество затраченного на это времени.

6.7.	Ответственность Сторон
6.7.1.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.7.1.1.	Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
6.7.1.1.1.	1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.7.1.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.7.1.3.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.7.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.7.2.1.	Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (далее – штраф) Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 6.7.2.1.1-6.7.2.1.5 Контракта, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа).
6.7.2.1.1.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, п.6.7.2.1.2-6.7.2.1.5 Контракта):
6.7.2.1.1.1.	10 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
6.7.2.1.2.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в случае, если согласно п. 6.1.7 Контракта заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.7.2.1.3.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном разделом 6.7 Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
6.7.2.1.3.1.	В случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
6.7.2.1.3.1.1.	10 % начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.7.2.1.3.2.	В случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
6.7.2.1.3.2.1.	10 % цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.7.2.1.4.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
6.7.2.1.4.1.	1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.7.2.1.5.	В случае если разделом 6.5 Контракта предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5% объема такого привлечения, установленного Контрактом.
6.7.2.1.6.	За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 % стоимости указанных работ.
6.7.2.2.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику и иной организации, обеспечивающей исполнение обязательств Подрядчика по Контракту, требование об уплате неустойки в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.7.2.3.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.7.3.	Срок исполнения обязательства по каждому этапу исполнения Контракта определяется п. 6.1.3 Контракта, описанием объекта закупки (Приложение №1_2 к Контракту).
6.7.4.	Цена соответствующей части Контракта определяется спецификацией (Приложение №1_1 к Контракту) за исключением случаев, если в описании объекта закупки (Приложение №1_2 к Контракту) указано, что работа является целой и неделимой.
6.7.5.	В случае отсутствия в спецификации (Приложение № 1_1 к Контракту), описании объекта закупки (Приложение № 1_2 к Контракту) разбиения сроков и объемов выполнения работ на части размер неустойки устанавливается указанным способом от всей цены Контракта.
6.7.6.	Размер неустойки не подлежит изменению в судебном порядке.
6.7.7.	Подрядчик обязан уплатить неустойку по первому требованию Заказчика по реквизитам, указанным Заказчиком.
6.7.8.	Платёжное поручение с отметкой банка о проведении операции по оплате неустойки в форме электронного документа следует предоставить ответным письмом в электронном виде по адресу с доменным именем @rector.msu.ru, с которого было направлено требование об уплате неустойки. До предоставления данных документов обязательства Подрядчика по уплате неустойки считаются неисполненными и дают основание для обращения Заказчика в Арбитражный суд г. Москвы.
6.7.9.	Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение, ненадлежащее исполнение или просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.7.10.	В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
6.7.11.	Применение, выплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.
6.7.12.	Неустойка (пени, штрафы) начисляется Подрядчику до дня фактического исполнения им обязательства (включительно) в пределах его обязанности согласно условиям Контракта и взыскивается вне зависимости от даты исполнения Подрядчиком своих обязательств.
6.7.13.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.7.14.	В случае расторжения контракта:
6.7.14.1.	По инициативе Подрядчика или в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику согласно пп. б п. 6.2.2.17. Контракта. В этом случае Подрядчик лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом устанавливаются в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплату процентов, от суммы выданного и незачтенного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом. Проценты начисляются, начиная со дня следующего, после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день поступления денежных средств на счет Заказчика.
6.7.14.2.	По инициативе Заказчика и по обоюдному согласию сторон аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику согласно пп. б п. 6.2.2.17. Контракта. В этом случае Подрядчик лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом устанавливаются в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплату процентов, от суммы выданного и незачтенного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом. Проценты начисляются, начиная со дня истечения срока согласно пп. б. п. 6.2.2.17. Контракта по день поступления денежных средств на счет Заказчика.

6.8.	Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.8.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не поддающихся контролю Сторон, в том числе объявленная или фактическая война, военные действия, враждебные действия какого-либо другого государства, гражданские волнения, восстания, саботажи, забастовки, локауты, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, существующих де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
6.8.2.	Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах, об их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и возможной продолжительности действия в течение 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств. После этого Стороны должны немедленно провести взаимные консультации для принятия необходимых мер.
6.8.3.	Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие, а также иными компетентными органами.
6.8.4.	Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
6.8.5.	Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, Стороны не вправе выставить претензии по оплате неустоек (штрафов, пеней) за такое нарушение условий Контракта.
6.8.6.	В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, настоящий Контракт может быть расторгнут по обоюдному соглашению в порядке, описанном в гл. 6.11. Контракта. При этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже Исполненной и принятой Заказчиком части настоящего Контракта или его этапам, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

9.	Порядок разрешения споров
6.9.1.	Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.9.2.	В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, а в случае, если Подрядчик является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, – в Никулинском районном суде г. Москвы.

6.10.	Обеспечение выполнения обязательства 
6.10.1.	В случае если извещением предусмотрено требование обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения исполнения Контракта (предоставления независимой гарантии или внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в п. 6.10.3 Контракта (за исключением случаев, установленных ч. 8.1 ст. 96 ФЗ № 44-ФЗ). В случае предоставления обеспечения в виде независимой гарантии – с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе путем направления почтовой связью по адресу: 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, Главное здание МГУ, сектор Г, комн. 3, Управление мониторинга ресурсного обеспечения и закупочной деятельности.
6.10.2.	Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно из указанных в п. 6.10.1 настоящего Контракта способов. Вне зависимости от способа обеспечения исполнения Контракта должны быть обеспечены все обязательства Подрядчика по настоящему Контракту, в том числе:
1) обязательств по уплате неустоек (пени, штрафов), предусмотренных Контрактом;
2) обязательств по возврату авансовых платежей по Контракту (в случае, если такой платёж установлен условиями Контракта);
3) возмещению убытков (при их наличии), за исключением упущенной выгоды;
4) обязательств, предусмотренных Контрактом, в случае полного или частичного неисполнения Контракта Принципалом, приведшего к его одностороннему расторжению по требованию (инициативе) Бенефициара.
6.10.3.	Размер обеспечения исполнения контракта (Электронного контракта): согласно разделу 2 Электронного контракта.
6.10.4.	Независимая гарантия (далее – Гарантия), предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту должна соответствовать требованиям, установленным данным разделом Контракта, Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также:
6.10.4.1.	Соответствовать типовой форме независимой гарантии, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.
6.10.4.2.	В гарантии должно быть установлено, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы.
6.10.4.3.	Дополнительные условия независимой гарантии должны содержать следующее: 
а) Гарантия обеспечивает также исполнение обязательств по возврату авансовых платежей по Контракту (в случае, если такой платёж установлен условиями Контракта), возмещению убытков (при их наличии), за исключением упущенной выгоды, обязательств, предусмотренных Контрактом, в случае полного или частичного неисполнения Контракта Принципалом, приведшего к его одностороннему расторжению по требованию (инициативе) Бенефициара;
б) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении (п. 6 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ).
6.10.4.4.	В случае оформления независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах, все ее листы должны быть в обязательном порядке пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта.
6.10.4.5.	Срок действия Гарантии должен превышать не менее чем на 1 месяц срок исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, который согласно п. 6.1.4. Контракта составляет: срок исполнения Подрядчиком основных обязательств, согласно п. 6.1.3.1 настоящего Контракта; срок исполнения Заказчиком обязательств (срок приемки согласно п. 6.3.2 Контракт).
6.10.4.6.	Гарант, в случае полного или частичного неисполнения Контракта Подрядчиком, приведшего к его одностороннему расторжению по требованию (инициативе) Заказчика, обязуется на указанных условиях перевести денежные средства в размере 100% обеспечения исполнения Контракта (полном объеме), указанным в п.6.10.3 Контракта.
6.10.5.	Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 6.10.3 настоящего Контракта, на следующий счет Заказчика (уточняются при подписании Контракт):
ИНН: 7729082090 
КПП: 772901001 	
Банк: Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства  г. Москва (л/с (обязательно указывать в п/п) 20956003860) 	
УФК: Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова) 	
Номер Банковского счета, входящего в состав ЕКС (Корр/счет): 40102810045370000002 	
Номер казначейского счета (расчетный счет): 03214643000000019500 	
БИК ТОФК: 024501901
КБК 00000000000000000510	
6.10.5.1.	Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, должны быть перечислены до момента заключения Контракта, что подтверждается предоставлением Заказчику оригинала платежного поручения с отметкой банка об оплате.
6.10.5.2.	Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком после надлежащего исполнения Подрядчиком своих основных обязательств по настоящему Контракту в течение 30 (Тридцати) дней, либо в течение 15 (Пятнадцати) дней (в случае, если согласно п. 6.1.7 Контракта заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ) по реквизитам, указанным в Контракте.
6.10.5.3.	В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. При этом уменьшение размера обеспечения производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. Срок возврата денежных средств составляет 30 (Тридцать) дней (а в случае если согласно п. 6.1.7 Контракта заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ – 15 (Пятнадцать) дней) по реквизитам, указанным в заявлении Подрядчика.
6.10.5.4.	Денежные средства не возвращаются Подрядчику Заказчиком:
6.10.5.4.1.	 В случае полного или частичного неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, приведшего к его одностороннему расторжению по требованию (инициативе) Заказчика – в размере обеспечения исполнения Контракта (п. 6.10.3. Контракта);
6.10.5.4.2.	В случае нарушений условий исполнения Контракта Подрядчиком – в размере начисленных неустоек (штрафов, пеней), авансовых платежей по Контракту (в случае, если такой платёж установлен условиями Контракта и обязательства по возврату не исполнены), возмещению убытков.
6.10.5.5.	Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
6.10.6.	В случае если обеспечением исполнения обязательств по настоящему Контракту является независимая гарантия, и такая гарантия заканчивает свое действие в силу истечения срока ее действия до истечения срока действия настоящего Контракта, Подрядчик обязуется не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока действия независимой гарантии представить Заказчику новую независимую гарантию на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта, или перечислить Заказчику денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.
В случае если обеспечением исполнения обязательств по настоящему Контракту является независимая гарантия, и такая гарантия перестала быть действительной по любым иным основаниям или иным образом перестала обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, за исключением указанных в абзаце 1 настоящего пункта, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия независимой гарантии представить Заказчику новую независимую гарантию на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта, или перечислить Заказчику денежные. средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение на тех же условиях, что указаны в данном разделе настоящего Контракта. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства, начисляется пеня в размере, установленном в разделе 7 настоящего Контракта.
6.10.7.	В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. При этом размер обеспечения исполнения Контракта может быть уменьшен на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, при условии:
а.	если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения;
б.	отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней);
в.	приемки Заказчиком результатов исполнения Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта) в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
6.10.7.1. 	Предусмотренные пунктами 6.2, 6.11.1 Контракта и ст. 95 ФЗ N 44-ФЗ изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с ФЗ №44-ФЗ обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со ст. 96 ФЗ №44-ФЗ.
6.10.8.	В случае если такое требование предусмотрено Контрактом и установлено в извещении) Подрядчик обязуется предоставить обеспечение гарантийных обязательств на выполненные работы (за исключением случаев, установленных ч. 8.1 ст. 96 ФЗ № 44-ФЗ).
6.10.8.1. 	Вместе с документом о приемки (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) согласно п. 6.3.1 Контракта Подрядчик представляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на выполненные работы. В случае предоставления обеспечения в виде независимой гарантии, выданной на бумажном носителе, Подрядчик направляет оригинал независимой гарантии Заказчику по адресу: 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, Главное здание МГУ, сектор Г, комн. 2, Управление мониторинга ресурсного обеспечения и закупочной деятельности.
6.10.8.2. 	Гарантийные обязательства на выполненные работы могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств по реквизитам Заказчика, указанным в п. 6.10.5 Контракта.
6.10.8.3. 	Срок, на который вносятся денежные средства (либо действия независимой гарантии) должен на 1 (Один) месяц превышать срок гарантии на выполненные работы, указанный в описании объекта закупки (Приложение №1_2 к Контракту).
6.10.8.4. Если в описании объекта закупки (Приложение №1_2 к Контракту) установлены различные сроки гарантии на различные работы, то срок действия обеспечения гарантийных обязательств исчисляется исходя из максимального срока гарантии, указанного в описании объекта закупки (Приложение №1_2 к Контракту).
6.10.8.5. В случае если согласно п. 6.6.6. Контракта гарантийный срок продлевается, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств предоставить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств, удовлетворяющее требованиям настоящего Контракта и учитывающее увеличение гарантийного срока.
6.10.8.6. Независимая гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств на выполненные работы должна соответствовать требованиям, установленным в настоящем разделе Контракта.
6.10.8.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
6.10.8.8. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком после истечения срока предоставления гарантийных обязательств Подрядчика при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих гарантийных обязательств по настоящему Контракту и при отсутствии претензий со стороны Заказчика в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. Денежные средства не возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии полного или частичного неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих гарантийных обязательств по настоящему Контракту.
6.10.9.	Подрядчик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 ФЗ №44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения контракта в случаях, установленных ФЗ №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

6.11.	Порядок изменения и расторжения Контракт
6.11.1.	Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и не противоречат действующему законодательству РФ.
6.11.2.	Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ (одностороннее расторжение).
6.11.3.	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:
•	если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 ст.31 ФЗ №44-ФЗ (при наличии такого требования) и (или) поставляемому товару;
•	если в ходе исполнения Контракта установлено, что при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным абзацем 1 п. 6.11.3 Контракта, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
•	согласно п.2), 3) ч. 15 ст. 95 ФЗ 44-ФЗ.
6.11.4.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ в случае нарушения условий исполнения настоящего Контракта Подрядчиком, а также в случае, если во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Заказчик назначил Подрядчику срок для устранения недостатков, а Подрядчик в назначенный срок этого требования не исполнил или выявленные результаты работ неустранимы. Существенными признаются следующие условия Контракта: все сроки исполнения обязательств Подрядчиком, полнота и своевременность предоставления всех документов и информации при исполнении Контракта, качество выполнения работ и используемых товаров и материалов, соответствие выполняемых работ требованиям Задания, качественное и своевременное исполнение гарантийных обязательств по Контракту. 
6.11.5.	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
6.11.6.	6.11.6.	Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении десяти дней с даты направления Исполнителю соответствующего уведомления.
6.11.7.	Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 6.11.5. контракта считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.11.8.	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.11.9.	Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена такая экспертиза, то решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято только при условии подтверждения в указанной экспертизе нарушения условий исполнения Контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
6.11.10.	Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, осуществленной в соответствии с п. 6.11.9. настоящего Контракта. Данное правило не применяется, в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
6.11.11.	Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте.
6.11.12.	Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку); 
2) дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
6.11.13.	Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.11.14.	Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
6.11.15.	При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.11.16.	В случае полного или частичного неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, приведшего к его одностороннему расторжению по требованию (инициативе) Заказчика денежные средства в размере обеспечения исполнения Контракта (п. 6.10.3 Контракта) удерживаются (или взыскиваются по независимой гарантии) Заказчиком в полном объеме.
6.11.17.	До подписания соглашения о расторжении Контракт является действующим и подлежит исполнению обеими сторонами.
6.11.18.	В случае оплаты за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 БК РФ, возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

6.12.	Срок действия настоящего Контракта
6.12.1.	Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента заключения Контракта в соответствии с п. 6.1.3. Контракта и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.12.2.	По истечении срока выполнения работ согласно п. 6.1.3.1. Контракта и неполной выборки Заказчиком выполняемых работ, Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов и/или соглашение о расторжении по обоюдному согласию сторон.

6.13.	Прочие условия и заключительные положения
6.13.1.	Настоящий Контракт составлен и заключен в электронной форме.
6.13.2.	В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
6.13.3.	Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в соответствии с Контрактом или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом если они:
•	получены уполномоченным лицом Стороны либо в соответствии с реквизитами, указанными в пункте 6.14 настоящего Контракта;
•	либо посланы телеграммой в соответствии с реквизитами, указанными в пункте 6.14 настоящего Контракта;
•	либо направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по почте в соответствии с реквизитами, указанными в пункте 6.14 настоящего Контракта;
•	либо направлены с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
6.13.4.	При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 
6.13.5.	При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта. 
6.13.6.	В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 6.13.4. и 6.13.5. настоящего раздела контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 6.13.4. и 6.13.5. настоящего раздела контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
6.13.7.	Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 6.13.6. настоящего раздела контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения. 
6.13.8.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 6.13.4. и 6.13.5. настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 
6.13.9.	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством. При наличии достаточных доказательств, Стороны (Сторона) имеют(ет) право расторгнуть контракта в соответствии с главой 6.11 настоящего контракта.
6.13.10.	Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение № 1_1. Спецификация;
Приложение № 1_2. Описание объекта закупки;
Приложение № 1_3. Декларация соответствия Участника закупки единым требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

6.14.	Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Реквизиты счета заказчика указаны в п. 5.5. Электронного контракта, контактные данные Заказчика указаны в 2.1. Электронного контракта	Подрядчик
Реквизиты счета Подрядчика указаны в п. 5.6. Электронного контракта

Контактное лицо:
________________________

Приложение №1_1 к Контракту на выполнение работ
Выполнение работ по изготовлению и поставке косынок с логотипом  для университетской гимназии МГУ  
от _____________20___г. № _____

Спецификация
на Выполнение работ по изготовлению и поставке косынок с логотипом  для университетской гимназии МГУ 

Приложение № 1_2 к Контракту на выполнение работ
Выполнение работ по изготовлению и поставке косынок с логотипом  для университетской гимназии МГУ  
от _____________20___г. № _____

Описание объекта закупки 
на Выполнение работ по изготовлению и поставке косынок с логотипом  для университетской гимназии МГУ 

Приложение № 1_3 к Контракту на выполнение работ
Выполнение работ по изготовлению и поставке косынок с логотипом  для университетской гимназии МГУ  
от _____________20___г. № _____

Декларация соответствия Участника закупки единым требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

Настоящей декларацией подтверждаем соответствие _____________________________________________________________________________
(наименование организации и ИНН - Участника закупки)
следующим требованиям:
•	соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
•	непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
•	неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения договора;
•	отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения настоящего Договора в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
•	отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
•	Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента заключения настоящего Договора не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
•	обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
•	отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
•	а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
•	б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
•	в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
•	Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
•	отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
•	участник закупки не является иностранным агентом.