| Объявление о закупке №200780806126100109 | |
| Номер | 200780806126100109 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФГБНУ "НИИ МТ" |
| ИНН организации | 7719022912 |
| КПП организации | 771901001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Назаренко Евгений Иванович |
| Адрес организации | 105275, Г.МОСКВА, ул ПР-КТ БУДЁННОГО, д. Д.31 |
| Адрес электронной почты заказчика | enazarenko@irioh.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(495)365-44-03 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Поставка мягкой офисной мебели |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 100252.00 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 20.04.2026 |
| Срок действия контракта по | 30.06.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | 2 рабочих дня |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | 1 рабочий день |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Установлено |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | По итогам приемки поставленных Товаров заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку Товаров. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Поставщика. Оформление и обмен документами о приемке поставленного Товара осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (название системы) с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки (ф. 0510452) в электронной форме, Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Поставщика собственноручно.При выявлении несоответствий, препятствующих их приемке, Заказчик в срок, указанный в настоящем Договоре, направляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ с перечнем выявленных недостатков, указанных в Акте приемки (форма 0510452), и сроков их устранения. |
| Бюджет | субсидия на выполнение государственного задания и за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 30 рабочих дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Нет |
| Наименование файла | 2. ТЗ. Мягкая офисная мебель.xlsx |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| г Москва, ул 9-я Соколиной Горы, д 12 | Поставка Товара производится в рабочий день с 10.00 до 16.00 часов, по местному времени. Поставка производится транспортом поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц. | |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. |
| 2 | В случае нарушения Поставщиком предусмотренного Договором срока поставки товаров, Поставщик по письменному требованию Заказчика, уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, цены Договора за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. |
| 3 | В случае неисполнения требования Заказчика о замене некомплектного, некачественного товара в предусмотренные Договором сроки Поставщик по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 процентов цены Договора за каждый день просрочки. |
| 4 | В случае поставки товара, не соответствующих по качеству условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов цены Договора и возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с поставкой некачественного товара. |
| 5 | В случае нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по замене товара в гарантийный период Поставщик по письменному требованию Заказчика выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации цены Договора за каждый день просрочки. |
| 6 | В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, не указанных в пунктах 1 - 5 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены Договора по каждому факту. |
| 7 | Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору. |
| 8 | В случае заключения Контракта с Поставщиком, не являющимся плательщиком НДС, в ходе исполнения Контракта такой Поставщик не вправе требовать увеличения цены Контракта на сумму НДС при установлении или возникновении обстоятельств, являющихся основанием для уплаты им НДС. |
| 9 | В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. Претензия может быть отправлена на юридический адрес ответчика или по электронной почте, по адресам, указанным Сторонами |
| 10 | Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Поставщику, сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ДИВАНЫ. Диван трехместный chelsea коричневый (искусственная кожа) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | "Вид материала обивки - Кожа искусственная Количество посадочных мест – 3 Штука Наличие декоративных подушек – Нет Наличие механизма раскладывания – Нет Наличие подлокотников – Да Наличие ящика для белья – Нет Тип дивана – Прямой Тип каркаса – Деревянный Тип напольной опоры – Ножки Материал опор – Пластик Высота опор — ≥ 55 мм Цвет обивки – коричневый Высота - ≥ 900 мм Ширина - ≥ 1900 мм Глубина - ≥ 900 мм Товар поставляется в сборе" | |
| Страна происхождения | Россия | |
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 46322.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 46322.00 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | ОФИСНЫЕ КРЕСЛА. Кресло Chelsea коричневое (искусственная кожа) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | "Вид материала обивки сидения – искусственная кожа Вид материала обивки спинки – искусственная кожа Тип каркаса – Деревянный Вид материала подлокотника - Кожа искусственная Цвет обивки – коричневый Высота - ≥ 900 мм Ширина – ≥ 940 мм Глубина – ≥ 900 мм Подлокотники – да Материал опор — Пластик Высота опор — 55 мм Товар поставляется в сборе." | |
| Страна происхождения | Россия | |
| Количество | 2 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 26965.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 53930.00 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |