| Объявление о закупке №100150688126100079 | |
| Номер | 100150688126100079 |
| Длительность закупочной сессии | 24 |
| Идентификационный код закупки | 261343900622034560100100200000000242 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФКУ ИК-25 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН организации | 3439006220 |
| КПП организации | 345601001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Айсел Асабалы кызы |
| Адрес организации | 403532, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ФРОЛОВО, ул УЛ. ХЛЕБОРОБНАЯ, д. Д. 107 |
| Адрес электронной почты заказчика | ozhegova1@mail.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(961)697-13-36 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 142709.00 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 10 |
| Планируемая дата заключения контракта | 26.06.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | не позднее 7 рабочих дней с момента оказания услуг |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | не позднее 3 дней с момента оказания услуг |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае выполнения работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленные сроки, а также в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работы (п. п. 1, 2 ст. 523 ГК РФ). |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме. Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем и телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Волгоградской области. |
| Бюджет | за счет средств федерального бюджета, за счет лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию за счет доходов от приносящей доход деятельности от привлечения осужденных к оплачиваемому труду по КБК 32003054240690048244 |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 01.10.2026 |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | СПЕЦИФИКАЦИЯ.doc |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Волгоградская обл, г Фролово, ул Хлеборобная, зд 107 | ||
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063) и Контрактом. |
| 2 | Заказчик вправе производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ПЕРЕВОЗКА (ДОСТАВКА) ГРУЗОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | г. Фролово - г. Астрахань, 5 мест, 0,8*0,8*0,5 м, вес одного места 45 кг | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 15096.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 15096.00 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | ПЕРЕВОЗКА (ДОСТАВКА) ГРУЗОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | г. Фролово - г. Первоуральск, Свердловская область, 11 мест, 0,8*0,8*0,5 м, вес одного места 45 кг | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 45239.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 45239.00 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | ПЕРЕВОЗКА (ДОСТАВКА) ГРУЗОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | г. Фролово - Зеленоградский административный округ, Московская область, 7 мест, 0,8*0,8*0,5 м, вес одного места 45 кг | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 23774.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 23774.00 | |
| 4 | Наименование товара (работ, услуг) | ПЕРЕВОЗКА (ДОСТАВКА) ГРУЗОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | г. Фролово - г. Иваново, Ивановская область, 7 мест, 0,8*0,8*0,5 м, вес одного места 45 кг | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 25154.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 25154.00 | |
| 5 | Наименование товара (работ, услуг) | ПЕРЕВОЗКА (ДОСТАВКА) ГРУЗОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | г. Фролово – Республика Крым, г. Симферополь 1 место, 0,8*0,8*0,5 м, вес одного места 45 кг | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 9537.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 9537.00 | |
| 6 | Наименование товара (работ, услуг) | ПЕРЕВОЗКА (ДОСТАВКА) ГРУЗОВ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | г. Фролово – г. Уфа, Республика Башкортостан, 6 мест, 0,8*0,8*0,5 м, вес одного места 45 кг | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 23909.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 23909.00 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |