ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ______
на поставку 
Идентификационный код закупки – 26 1 4209016345 420501001 0026 040 0000 244

г. Кемерово	«___»_________ 2026 г. 	

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу» (сокращенное наименование - ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое  в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _____________, действующего на основании _________, с одной стороны, и __________ (сокращенное наименование - ______), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________ , действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 7 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 824-р «О создании единого агрегатора торговли, с использованием которого заказчики вправе осуществлять закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 19.03.2020 № 140 «Об утверждении типового контракта на поставку продуктов питания», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность продукты питания Государственному заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и Техническому заданию (Приложение N 2 к настоящему Контракту), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Техническом задании (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет _____________________________, в том числе  НДС – если облагается ______________ в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту).
2.2. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 11 Контракта.
2.3. Источник финансирования Контракта - Федеральный бюджет на 2026 год. 
2.4. Оплата за товар, поставленный Поставщиком, осуществляется Государственным заказчиком за счет средств федерального бюджета на 2026 год, по главе 320 разделу (подразделу) 0305 целевой статье 4240690049 виду расходов 244 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документов о приемке товара на основании предоставленных Поставщиком Государственному заказчику правильно оформленных документов на оплату: счет-фактура и товарная накладная либо универсальный передаточный документ, акт приема-передачи товара, декларации или сертификаты соответствия (или их копии).
2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Государственного заказчика, указанного в настоящем Контракте.
2.7. В случае если окончание поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) согласно условиям государственного контракта приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, и не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
2.8. В случае если окончание поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) согласно условиям государственного контракта, приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Товар Государственному заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Государственного заказчика на поставку Товара. Государственный заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается.
Заявка направляется Государственным заказчиком на электронный адрес Поставщика: _________________ не позднее чем за 2 (два) рабочих  дня до предполагаемой поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта.
Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих  дней со дня отправки Заявки Государственным заказчиком.
3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, 650051, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т. Кузнецкий, 174. 
Товар должен быть поставлен на склад Государственного заказчика только в рабочий день и до 17:30 по местному времени. В случае, если товар поставлен на склад Государственного заказчика после 17:30 по местному времени, то Государственный заказчик имеет право начать приемку товара на следующий рабочий день после поставки товара.
3.3. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Государственному заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон):
- универсальный передаточный документ (по форме, предусмотренной письмом ФНС РФ от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@) или счет – фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС) и товарную накладную по форме N ТОРГ-12,);
- сертификат соответствия и другие обязательные документы на отгружаемый товар (копия Приказ Минсельхоза России от 13 декабря 2022 года № 862 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»);
- документы, подтверждающие качество и безопасность товара (копия).
3.4. В день доставки Товара Государственный заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.
Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) в части соответствия Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям настоящего Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Государственным заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
В рамках экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) на соответствие условиям настоящего Контракта Государственным заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ, не реже 1 (одного) раза в течение срока действия Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего Контракта, проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара.
Государственный заказчик вправе для проведения экспертизы Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) до 1 процента от количества партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара Государственному заказчику на складе Поставщика до отгрузки Товара.
Выборочная проверка качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.
Товар на период проведения экспертизы находится у Государственного заказчика на ответственном хранении.
По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Государственный заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта).
В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Государственный заказчик подписывает документы о приемке.
В случае обнаружения Государственным заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Государственный заказчик отказывается от приемки такого Товара (результата отдельного этапа исполнения Контракта) и составляет в течение 1 (одного) рабочего дня с момента доставки Товара мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - мотивированный отказ).
В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Государственный заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
В случае обнаружения Государственным заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Государственного заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Государственным заказчиком мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12 в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
3.5. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме N ТОРГ-12 или УПД.
3.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Государственному заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом.
3.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан: 
4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.
4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.1.4. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.
4.1.5. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12 в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать от Государственного заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара.
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Контракта.
4.3. Государственный заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.3.2. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставляемого на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанного Поставщиком и Государственным заказчиком акта приема-передачи товаров. 
4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Контракта.
4.3.4. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
4.4. Государственный заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.
4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.
4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.
4.4.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.
4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

V. УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Товар должен передаваться Государственному заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.
5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с документацией, определенной пунктом 3.3 раздела III настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.3. Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.
5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.
5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

VI. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ
6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.
6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.
6.4. Остаточный срок годности Товара устанавливается Государственный заказчиком в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту).
Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом.
Государственный заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара.
6.5. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Получателем правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Государственным заказчиком Поставщика.
В случае если по результатам экспертизы, указанной в пункте 3.4 раздела III настоящего Контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного Государственному заказчику, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.
7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке 10 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей и составляет ____________________
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:
  - 1000 (одна тысяча) рублей.
7.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.8. В случае просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
7.9. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:
- 1000 (одна тысяча) рублей.
7.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.11 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.13. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Государственным заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Государственный заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени). 
При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Государственного заказчика.
Реквизиты для перечисления неустойки: ИНН 4209016345; КПП 420501001; БИК: 013207212; Банк получателя: ОКЦ №5 СибГУ Банка России // УФК по Кемеровской области – Кузбассу, г. Кемерово; Р/сч 03100643000000013900; К/с 40102810745370000032; КБК 32011607010019000140, л/с 04391059950.
7.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту не устанавливается. 

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.
9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.
9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.
9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть Контракт. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.
X. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.
10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение в Арбитражном суде Кемеровской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны - адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной - адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в течение 7 (семи) дней с даты получения претензии.
10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области.
XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по 20.12.2026 г. (включительно), а в части оплаты и неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
11.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11.4. Изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

XII. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1. Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1. Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 12.1. настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

XIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения. Изменение наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде информационного письма, заверенного печатью Поставщика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.
13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 15 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
13.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
13.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.
13.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

XIV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
14.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:
Приложение № 1 - Спецификация;
Приложение № 2 - Техническое задание;
Приложение № 3 – Акт приемки товаров, работ, услуг. 

XV. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Государственный заказчик 	Поставщик	
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу
650051, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Кузнецкий, 174
тел. (3842) 77-23-31
ИНН/КПП 4209016345/420501001
БИК 015004950
л/с 03391059950  
ЕКС 40102810445370000043
р/с 03211643000000015106 
ОКЦ №1 СибГУ Банка России // УФК по Новосибирской области г Новосибирск
ОКОПФ/ОКФС 75104/12
ОКПО 08554595
ОКВЭД 84.23.4
ОКТМО 32701000001
ОКАТО 32401362000
	Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
Телефон/факс: 
ИНН/КПП: /
Корреспондентский счет: 
Расчетный счет: 
Наименование банка: 
БИК:
ОКОПФ/ОКФС: /
ОКПО:	
	Дата постановки на учет в налоговом органе: 	
	Эл.почта: 
ОКТМО: 
	
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

________________________________ 	_____________________________ 	
       М.П.	      М.П.	

Приложение N 1 к Государственному контракту
от «____» _______ 2026 г.
N _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п	Наименование
товара	Ед. изм.	Количество в ед. изм. 	Остаточный срок годности 	
Страна происхождения товара и страна регистрации производителя	Цена за ед. измерения, руб. 
(НДС не облагается)	Стоимость, руб. (НДС не облагается) 	
1	Овощи маринованные
	шт	20	Не более 12 месяцев				
2	Макаронные изделия	кг	150	Не менее 6 месяцев				
3	Сыры полутвердые	кг	15	30 суток				
4	Смесь сушеных фруктов (сухой компот)	кг	120	Не более 6 месяцев				
5	Томатная паста	шт	6	Не более 12 месяцев				
6	Палочки «крабовые» (имитация)	кг	2	Не менее 6 месяцев				
Итого: _____________________________, в том числе  НДС – если облагается _______________________ 	

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:	

_________________________/ /
                 М.П.	
_________________________/ /
                    М.П. 	

Приложение N 2 к Государственному контракту 
от «____» _________ 2026 г.
N _______

Техническое задание
№ п/п	Наименование товара	Ед.
изм.	Кол-во	Техническое описание товара	
1	Овощи маринованные
	шт	20	ОКПД2: 10.39.18.110
КТРУ: 10.39.18.110-00000003

Вид овощей - Огурцы 
Информация о технических регламентах и стандартах: ГОСТ 52477-2005
Характеристики:

Огурцы маринованные целые
Сорт – высший

Внешний вид - Овощи целые однородные по размеру и конфигурации, здоровые, чистые, не сморщенные, не мятые, без механических повреждений.

Вкус и запах - Приятный, свойственный маринованным овощам данного вида, умеренно соленый с ароматом пряностей.
Не допускаются посторонние привкус и запах.

Цвет - Однородный для овощей одного вида, близкий к типичному для данного ботанического сорта, без пятен, прозелени и ожогов. Для огурцов - с оттенками от зеленого до оливкового.
Консистенция - Овощи плотные, неразваренные. Огурцы упругие с хрустящей мякотью, без пустот, с недоразвитыми семенами.
Качество заливки - Прозрачная, бесцветная или с характерным для определенного вида консервов оттенком с частицами пряностей или без них.
	
Упаковка - Согласно ГОСТ 52477-2005, ГОСТ 13799. Упаковка без повреждений, стеклянная банка не более 3 л. 

Маркировка – Согласно  ГОСТ 52477-2005, ГОСТ 13799  ГОСТ Р 51074.

Остаточный срок годности – не более 12 месяцев.

Страна происхождения товара и страна регистрации производителя товара: Российская Федерация	
2	Макаронные изделия	кг	150	ОКПД2: 10.73.11.190

Информация о технических регламентах и стандартах: ГОСТ 31743-2017

Характеристики:

Вид изделия макаронного – макароны
Вид сырья – пшеничная мука
Группа макаронных изделий из пшеничной муки - В
Сорт макаронных изделий из пшеничной муки - высший
Цвет - Соответствующий сорту муки. 
Вкус -Свойственный данному изделию, без постороннего вкуса.
Запах - Свойственный данному изделию, без постороннего запаха.

Торговая марка «Алейка» или эквивалент, в ассортименте не менее 4 видов (Гребешок, Перья, Рожки, Рожок витой).

Упаковка: фасовка не более 5 кг в вакуумной упаковке, согласно ГОСТ 31743-2017. TP ТС 005/2011  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки».

Маркировка: согласно ГОСТ 31743-2017. TP ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Остаточный срок годности – не менее 6 месяцев.

Страна происхождения товара и страна регистрации производителя товара:	
3	Сыры полутвердые	кг	15	ОКПД2: 10.51.40.120
КТРУ: 10.51.40.120-00000002 

Вид сыра – цельный 
Вид сыра в зависимости от массовой доля жира в пересчете на сухое вещество – полужирные
Вид сырья – коровье молоко
Сорт сыра из коровьего молока – Высший

Информация о технических регламентах и стандартах: ГОСТ 32260-2013 

Характеристики:
Внешний вид – Корка прочная, ровная, без повреждений и толстого подкоркового слоя, покрытая парафиновыми, полимерными, комбинированными составами или полимерными материалами.
Вкус и запах – Выраженный сырный, слегка кисловатый.
Цвет – От белого до светло-желтого, равномерный по всей массе.
Консистенция - Умеренно эластичная, однородная во всей массе. Допускается слегка плотная.
Упаковка – Согласно ГОСТ 32260-2013, TP ТС 005/2011  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки».
Маркировка – Согласно  ГОСТ 32260-2013, TP ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Остаточный срок годности –30 суток.
Страна происхождения товара и страна регистрации производителя товара: Российская Федерация	
4	Смесь сушеных фруктов (сухой компот)	кг	120	ОКПД2: 10.39.25.134
КТРУ: 10.39.25.134-00000001

Наименование сушеных фруктов– чернослив, яблоко, груша, вишня, урюк, черешня, айва.

Информация о технических регламентах и стандартах: ГОСТ 32896-2014

Характеристики:
Сорт - высший

Внешний вид и форма - Целые сушеные фрукты с косточкой, целые приплюснутые сушеные фрукты с выдавленной косточкой, половинки сушеных фруктов правильной круглой или овальной формы со слегка завернутыми краями, одного вида, с неповрежденной кожицей, кружки (боковые срезы, полноценные по мякоти). Не слипающиеся при сжатии. 
Вкус и запах- Свойственные фруктам данного вида, без постороннего вкуса и запаха. 
Цвет:
Цвет (Чернослив) - Однородный, черный с синеватым оттенком, глянцевый.
Цвет (Яблоко, груша) - От светло-желтого до светло-кремового.
Цвет (Вишня) - От темно-вишневого до черного с вишневым оттенком, глянцевый.
Цвет (Урюк) - Однородный, от светло-желтого до оранжево-красного. Яркий, соответствующий помологическому сорту. 
Цвет (Черешня) - Для светло-окрашенных сортов от желтого до светло-коричневого.
Цвет (Айва) – Желтый.

Упаковка – Согласно  ГОСТ 12003-76, ГОСТ 14192-96. TP ТС 005/2011  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки». Полиэтиленовый пакет не более 5 кг.

Маркировка – Согласно  ГОСТ 12003-76, TP ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Остаточный срок годности –не более 6 месяцев.

Страна происхождения товара и страна регистрации производителя товара:	
5	Томатная паста	шт	6	ОКПД2: 10.39.17.110

Информация о технических регламентах и стандартах:  ГОСТ 3343-2017

Характеристики:

Внешний вид и консистенция – Густая однородная концентрированная масса мажущейся консистенции, без темных включений, остатков кожицы, семян и других грубых частиц плодов.
Вкус и запах - Ярко выраженные, свойственные зрелым томатам, прошедшим термическую обработку, без горечи и других посторонних привкуса и запаха.
Цвет – Красный, оранжево-красный или малиново-красный, ярко выраженный, равномерный по всей массе.
Упаковка – Согласно  ГОСТ 3343-2017. TP ТС 005/2011  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки». 

Упаковка не менее 1000 гр.

Маркировка – Согласно  ГОСТ 3343-2017, ГОСТ 14192-96. TP ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Остаточный срок годности –не более 12 месяцев.

Страна происхождения товара и страна регистрации производителя товара:	
6	Палочки «крабовые» (имитация)	кг	2	ОКПД2: 10.20.34.110
КТРУ: 10.20.34.110-00000001

Вид продукта по способу обработки – Мороженый
Внешний вид - Целые, неизогнутые, цилиндрической формы, срезы ровные, поверхность чистая, в индивидуальной оболочке из полимерной пленки без повреждений и влаги
Допускаемая разность по длине крабовых палочек в упаковочной единице - 5 мм
Цвет - Белый с розовато-кремовым оттенком
Консистенция - Сочная, упругая. При изгибе крабовые палочки не ломаются.
Вкус - Аналогичный мясу краба, без постороннего привкуса
Запах - Аналогичный запаху ракообразных
Наличие посторонних примесей (в потребительской упаковке) – Нет

Остаточный срок годности - Не менее 6 месяцев

Страна происхождения товара и страна регистрации производителя товара

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:	

___________________________/ /
                 М.П.	
______________________________/ /
                    М.П. 	

							Приложение №3 к Государственному контракту 
№  от «__»_____2026 г.	
ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО							
на сумму			УТВЕРЖДАЮ	
Руководитель заказчика
(уполномоченное лицо)						Руководитель
(уполномоченное лицо)					
											
(должность)		(подпись)	(расшифровка подписи)		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
"______"________________________20______г.				"______"________________________20______г.			
												
		АКТ №			
	приемки товаров, работ, услуг			
										КОДЫ	
								Форма по ОКУД			
		от	        "   "                2026 г.				Дата			
Учреждение (получатель)	Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу»	по Сводному
реестру			
Обособленное подразделение		по Сводному
реестру			
Структурное подразделение					
Главный администратор бюджетных средств (Учредитель)		Глава по БК			
Наименование бюджета	Федеральный бюджет	по ОКТМО		32701000001	
Валюта (наименование)	RUB	по ОКЕИ			
Адрес грузополучателя	650051, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 174				
Платежно-расчетный документ		Номер			
								Дата			
Заказчик	Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу»	ОГРН			
											
						ИНН	4209016345	КПП		420501001	
								Лицевой счет			
								Раздел на лицевом счете			
Адрес заказчика	650051, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 174				
Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	650051, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 174				
Документ-основание о создании приемочной комиссии		Номер			
								Дата			
Основание приемки товаров, работ, услуг	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ	Номер		.	
											
					Дата		.	
											
				(идентификатор государственного контракта, договора)				
											
Документ об отгрузке	-	Номер			
								Дата			
1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе				
					
Код строки	Наименование реквизитов юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя	Сведения о поставщике (подрядчике)	Сведения о грузоотправителе	Сведения о страхователе	
1	2	3	4	5	
1	Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя				
2	Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)				
3	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя				
4	ОГРН (ОГРНИП) юридического лица, индивидуального предпринимателя				
5	ИНН юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя				
6	КПП юридического лица				
7	Лицевой счет юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии)				
8	Раздел на лицевом счете юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии)				

2. Сведения о транспортировке и приемке груза											
														
Код
строки	Информация о транспортировке груза	Время приемки (час. мин.)	Место составления Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452)	
	отправка груза со станции
(пристани, порта)	прибытие на место назначения
(станция, пристань)	 выдача груза транспортной организацией	вскрытие вагона (других транспортных средств)	 доставка на склад получателя			
	дата	время	дата	время	дата	время	дата	время	дата	время	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														
3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза								
												
Код
строки	Целостность опломбирования	Вид упаковки
или тары	Состояние
упаковки или тары
при приемке	Единица измерения	Способ измерения (взвешивание, счет мест, обмер и т.п.)	Количество мест груза	Масса груза, т	Товары, содержащиеся в упаковке (таре),
по маркировке	Условия хранения товара
на складе получателя	
				наименование	код по ОКЕИ			в пункте отправления	в пункте прибытия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										
Представитель поставщика										
(подрядчика)	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)					
										
"______"________________________20______г.									
										
Товары, работы, услуги приняты										
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)					
										
"______"________________________20______г.									

4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг																

По документам поставщика (подрядчика)	Фактически принято	Отклоне-
ние по количеству (объему)	
Код
строки	Код товара/
работ, услуг	Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг)	Страна происхождения товара	Единица измерения	количество (объем)	цена
(тариф)
за единицу измерения	стоимость товаров
(работ, услуг),
без НДС	ставка НДС	сумма НДС, предъявляемая покупателю	стоимость товаров (работ, услуг), с НДС	регистрационный номер декларации
на товары/
регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	номер сертификата соответствия товара	всего	в том числе количество (объем) фактически принятого товара, работы, услуги, не соответству-
ющие качеству		
			цифровой код	краткое
наиме-
нование	код по ОКЕИ	условное обозначение
(националь-
ное)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

											Итого							
																		
5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг											
																
Код
строки	Код товара/
работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Всего отклонений по количеству и качеству	В том числе отклонения по количеству	В том числе отклонения по качеству	
				недостача	излишки	брак и бой	несоответствие страны происхождения товара	регистрационный номер декларации на товары/
регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости,
не соответствующий номеру, заявленному
в перевозочных
документах	несоответствие требованиям, функциональным и техническим характеристикам	прочее	
			количество (объем)	стоимость товаров (работ, услуг), с НДС	количество	стоимость товаров, с НДС	количество	стоимость товаров, с НДС	количество (объем)	стоимость товаров (работ, услуг), с НДС	цифровой код	краткое наиме-
нование				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Итого		Итого		Итого		Итого							

6.  Сведения о строительно-монтажных работах <*>														
																	
6.1. Строительно-монтажные работы															

			Отчетный период	
			с	по	
Стройка					
									
Объект			Уникальный код объекта капитального строительства		
									
Номер	Наименование строительно-монтажных работ	Номер расценки	Единица измерения	Выполнение работ	
по порядку	позиции по смете			код по ОКЕИ	условное обозначение (национальное)	количество	цена за единицу	стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Итого		Х		

6.2. Стоимость выполненных строительно-монтажных работ и затрат													
																	
Номер по порядку	Наименование видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат	
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	
		Итого				
		Сумма НДС				
	Всего с учетом НДС				
	
<*> В случае проведения строительно-монтажных работ.	
	
Председатель комиссии										
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)					
Члены комиссии:										
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)					
Ответственный исполнитель										
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(номер контактного телефона)		(адрес электронной почты) (при наличии)	
Представитель поставщика (исполнителя)										
в случае участия в приемке	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)					
										
"______"________________________20______г.									
Товары, работы, услуги приняты										
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)					
										
"______"________________________20______г.									
Представитель заказчика										
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)					
										
"______"________________________20______г.									
Представитель организации, осуществляющей										
строительный контроль (технический надзор)	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)					
										
"______"________________________20______г.									

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

_______________________/   /	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________ /  /	

М.П.	 
М.П.