| Объявление о закупке №200909185126100081 | |
| Номер | 200909185126100081 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Идентификационный код закупки | 261673100111367310100100190000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФГБОУ ВО СГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ |
| ИНН организации | 6731001113 |
| КПП организации | 673101001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Петченко Мария Николаевна |
| Адрес организации | 214019, Смоленская область, Г. СМОЛЕНСК, ул УЛ. КРУПСКОЙ, д. Д.28 |
| Адрес электронной почты заказчика | snab@smolgmu.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(481)255-70-52 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Поставка аквадистиллятора |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 121600.00 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 08.06.2026 |
| Срок действия контракта по | 30.06.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | Приемка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки по месту нахождения Заказчика и включает в себя следующие этапы: внешний осмотр, проверка на отсутствие внешних повреждений, наличие маркировки и исправности тары; проверка наличия сопроводительных документов; проверка соответствия товара содержанию сопроводительных документов, стандартам, техническим условиям и другим нормативно-техническим документам, действующих на территории Российской Федерации. Заказчик обязан осуществить экспертизу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки товара. Заказчик вправе привлекать для экспертизы внешних экспертов. При приемке товара без участия Поставщика и при отсутствии претензий и расхождений, Заказчик формирует и утверждает акт приемки товаров (ф.0510452) без подписи Поставщика. При обнаружении недостатков в товаре в процессе его использования Заказчиком, Заказчик должен в разумные сроки сообщить о выявленных недостатках Поставщику для устранения недостатков. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново с даты подписания соответствующего акта Сторонами. В случае наступления гарантийного случая устранение недостатков производится Поставщиком в сроки, указанные в уведомлении о наступлении гарантийного случая. |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | При передаче товара Заказчику Поставщик предоставляет следующие сопроводительные документы: счёт, подписанную со стороны Поставщика товарную накладную по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (далее по тексту УПД), счет-фактуру (при уплате НДС), товарно-транспортную накладную, оформленную в установленном порядке и иные необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД, по итогам приемки товара при наличии всех сопроводительных документов и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара. В случае наличия недостатков Заказчик направляет Поставщику документ о наличии недостатков (претензию, акт, уведомление), в котором описывается наличие недостатков и (или) приглашает Поставщика для составления совместного акта. При неявке Поставщика для составления акта Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Поставщику. Поставщик обязан устранить нарушения, в указанные Заказчиком в претензии (акте, уведомлении) сроки. В случае если Заказчик при разгрузке товара обнаружит несоответствие товара указанным требованиям или его недостачу, такой товар не принимается Заказчиком. Поставщик обязан заменить (доукомплектовать) товар, не принятый Заказчиком, в срок, не позднее двух рабочих дней с момента предъявления соответствующих требований. |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев: 1)Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 2)Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных статьей 95 и статьей 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Цена Контракта включает в себя стоимость товара, упаковки, доставки, погрузо-разгрузочных работ, подъём на этаж, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик обязан выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Валютой для установления цены Контракта и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации. Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон; в судебном порядке; в одностороннем порядке. |
| Бюджет | Источник финансирования Контракта – субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания. |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 3 рабочих дня от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ без приложения к контракту | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Нет |
| Наименование файла | |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Смоленская обл, г Смоленск, ул Кирова, д 48 | Перед поставкой Поставщик обязан согласовать с Заказчиком дату и время поставки. Товар до Заказчика доставляется силами и средствами Поставщика. Погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж товара, вывоз упаковочного материала осуществляются силами и за счет Поставщика в помещения, указанные Заказчиком. Поставляемый товар является новым, соответствует требованиям качества и безопасности товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждается соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с Контрактом Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Заказчику. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар, передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. В рамках настоящего Контракта под поставкой товара подразумевается осуществление Поставщиком доставки до Заказчика, разгрузки товара, подъем на этаж, вывоз упаковочного материала. Качество, маркировка, упаковка соответствует требованиям нормативно-технической в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Поставка товара осуществляется в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9-00 до 12- 30 и с 13-30 до 15-00 часов по московскому времени. |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки». |
| 2 | В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042. |
| 3 | В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. |
| 4 | Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042. |
| 5 | Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. |
| 6 | В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей оплате за поставленный товар. |
| 7 | Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде известить другую сторону в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств с приложением документов, выданных компетентным органом. В противном случае сторона не вправе ссылаться на действие непреодолимой силы как на основании освобождение ее от ответственности. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных настоящим пунктом, сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему Контракту. |
| 8 | Сторона, находящаяся в просрочке исполнения обязательств по настоящему Контракту, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, наступившие в период просрочки. |
| 9 | Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой стороны). Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в настоящем Контракте, спор передается в Арбитражный суд Смоленской области. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ДИСТИЛЛЯТОРЫ. Аквадистиллятор |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Аквадистиллятор со встроенным водосборником, объем водосборника, литр: 20; нагревательные элементы: ТЭНы из нержавеющей стали 2,4 кВт, 220 В, штука: 3; производительность, л/ч: 10; расход охлаждающей воды, л/ч: 75; давление исходной воды в диапазоне, МПа: от 0,1 до 0,4; удельная проводимость воды на выходе в диапазоне, мкСм/см: от 2 до 2,5; температура производимой воды в диапазоне, °С: от 24 до 40; питание, В/Гц: 380/50; потребляемая мощность, кВт: 7,2; габариты (Ш×Г×В), миллиметр: 425×425×775; коэффициент очистки воды от радионуклидов: 4000. Гарантийный срок (с даты подписания документа о приемке Сторонами), месяц 12 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 121600.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 121600.00 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |