|
Условия поставки
|
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика |
Дополнительная информация о доставке |
График поставки |
| Смоленская обл, г Смоленск, ул Кирова, д 46А |
Перед поставкой Поставщик обязан согласовать с Заказчиком дату и время поставки. Товар до Заказчика доставляется силами и средствами Поставщика. Погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж товара, вывоз упаковочного материала осуществляются силами и за счет Поставщика в помещения, указанные Заказчиком. Поставляемый товар является новым, соответствует требованиям качества и безопасности товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждается соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с Контрактом Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Заказчику. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар, передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. В рамках настоящего Контракта под поставкой товара подразумевается осуществление Поставщиком доставки до Заказчика, разгрузки товара, подъем на этаж, вывоз упаковочного материала. Качество, маркировка, упаковка соответствует требованиям нормативно-технической в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9-00 до 12- 30 и с 13-30 до 15-00 часов по московскому времени.
|
|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки».
|
| 2 |
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.
|
| 3 |
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
|
| 4 |
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.
|
| 5 |
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
|
| 6 |
В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей оплате за поставленный товар.
|
| 7 |
Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде известить другую сторону в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств с приложением документов, выданных компетентным органом. В противном случае сторона не вправе ссылаться на действие непреодолимой силы как на основании освобождение ее от ответственности. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных настоящим пунктом, сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему Контракту.
|
| 8 |
Сторона, находящаяся в просрочке исполнения обязательств по настоящему Контракту, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, наступившие в период просрочки.
|
| 9 |
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой стороны). Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в настоящем Контракте, спор передается в Арбитражный суд Смоленской области.
|
|
Спецификация
|
| 1 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Пакет для медицинских отходов класса А (330 х 300) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Пакет для утилизации медицинских отходов класса А (неопасные). Цвет: белый. Размер пакета, мм: 330 х 300. Материал: полиэтилен. Плотность, мкм: 10. Остаточный срок годности на момент передачи товара заказчику: не менее 50% |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
1000 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
1.70 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
1700.00 |
| 2 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Пакет для медицинских отходов класса А (500 х 600) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Пакет для утилизации медицинских отходов класса А (неопасные).
Цвет: белый. Размер пакета, мм: 500 х 600. Материал: полиэтилен
Плотность, мкм: 11. Остаточный срок годности на момент передачи товара заказчику: не менее 50% |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
1000 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
3.38 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
3380.00 |
| 3 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Пакет для медицинских отходов класса А (600х1000) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Пакет для утилизации медицинских отходов класса А (неопасные). Цвет: белый. Размер пакета, мм: 600 х 1000. Материал: полиэтилен
Плотность, мкм: 12. Остаточный срок годности на момент передачи товара заказчику: не менее 50% |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
1000 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
6.65 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
6650.00 |
| 4 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Бахилы |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Бахилы полиэтиленовые. Плотность, мкм: 50. Остаточный срок годности на момент передачи товара заказчику: не менее 50% |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
1000 (пар.) |
| Цена за ед. руб. |
3.76 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
3760.00 |
| 5 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Салфетки дезинфицирующие влажные Альтсепт Экспресс |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Материал: нетканый материал, пропитанный дезинфицирующим раствором с pH 7, содержащим: изопропиловый спирт – 50%, пропиловый спирт – 20%, хлоргексидин биглюконат – 0,5%. Каждая салфетка содержит 3±0,15 г пропиточного состава. Размер салфетки, мм: 135 х 170. Количество салфеток в упаковке: 80. Упаковка: пластиковая туба. Остаточный срок годности на момент передачи товара заказчику: не менее 50% |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
50 (УПАК.) |
| Цена за ед. руб. |
630.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
31500.00 |
| 6 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Дезинфицирующее средство Диабак |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорид (11%), функциональные добавки, активаторы формулы; ингибитор коррозии, а также другие компоненты. Объем, литр: 1. Остаточный срок годности на момент передачи товара заказчику: не менее 50% |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
24 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
967.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
23208.00 |
| 7 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Дезинфицирующее средство Абактерил-ИПС-75 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Состав: спирт изопропиловый – 75%; хлорид алкилдиметилбензиламмоний – 0,2%; хлорид дидецилдиметиламмоний – 0,2%; функциональные добавки. Упаковка: флакон с крышкой. Объем, литр: 1. Остаточный срок годности на момент передачи товара заказчику: не менее 50%
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
40 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
745.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
29800.00 |
| 8 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Салфетки дезинфицирующие для инъекций Ксион Элит |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Состав пропитки: этиловый спирт 70%, вспомогательные компоненты. Размер салфетки, мм: 135 х 185. Количество штук в упаковке: 200. Остаточный срок годности на момент передачи товара заказчику: не менее 50% |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
1 (УПАК.) |
| Цена за ед. руб. |
1308.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
1308.00 |
| 9 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Моющее средство Турбиллон П |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Действующие вещества: ортофосфорная кислота, смесевое ПАВ, функциональные и технологические компоненты. Упаковка: канистра. Объем, литр: 5 л. Остаточный срок годности на момент передачи товара заказчику: не менее 50%
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
4 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
7753.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
31012.00 |
| 10 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Чистящее средство Белизна |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Состав: гипохлорит натрия – 30%, натр едкий – 5%, вода – 60%, стабилизатор- 5%. Упаковка: пластиковая бутыль. Объем, литр: 1.
Остаточный срок годности на момент передачи товара заказчику: не менее 50%
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
24 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
225.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
5400.00 |