|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
|
| 2 |
В случае нарушения Поставщиком предусмотренного Договором срока поставки товаров, Поставщик по письменному требованию Заказчика, уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, цены Договора за каждый день просрочки.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
|
| 3 |
В случае неисполнения требования Заказчика о замене некомплектного, некачественного товара в предусмотренные Договором сроки Поставщик по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 процентов цены Договора за каждый день просрочки. |
| 4 |
В случае поставки товара, не соответствующих по качеству условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов цены Договора и возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с поставкой некачественного товара. |
| 5 |
В случае нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по замене товара в гарантийный период Поставщик по письменному требованию Заказчика выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации цены Договора за каждый день просрочки. |
| 6 |
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, не указанных в пунктах 1 - 5 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены Договора по каждому факту. |
| 7 |
Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору. |
| 8 |
В случае заключения Контракта с Поставщиком, не являющимся плательщиком НДС, в ходе исполнения Контракта такой Поставщик не вправе требовать увеличения цены Контракта на сумму НДС при установлении или возникновении обстоятельств, являющихся основанием для уплаты им НДС.
|
| 9 |
В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. Претензия может быть отправлена на юридический адрес ответчика или по электронной почте, по адресам, указанным Сторонами
|
| 10 |
Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Поставщику, сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
|
|
Спецификация
|
| 1 |
Наименование товара (работ, услуг) |
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ. Рулетка измерительная 3м |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Длина ленты ≥ 3 М
Ширина ленты ≥ 16 ММ
Механизм сматывания возвратная пружина с автостопом
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
3 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
364.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
1092.00 |
| 2 |
Наименование товара (работ, услуг) |
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ. Рулетка 5 м |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Длина ленты ≥ 5 М
Ширина ленты ≥ 19 ММ
Механизм сматывания возвратная пружина с автостопом
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
3 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
440.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
1320.00 |
| 3 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ФУРНИТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. Ограничитель окна металл. |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип ограничитель
Материал сталь
Регулировка положения да
Длина ограничителя ≥ 100 мм
Количество положений открывания ≥ 5
Цвет белый
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
150 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
270.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
40500.00 |
| 4 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ФУРНИТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. Ручка оконная белая |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип ручка оконная
Материал алюминий
Цвет белый
Длина ручки ≥ 143 мм
Регулировка положения да
Крепеж в комплекте да
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
100 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
253.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
25300.00 |
| 5 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Наконечник-насадка для плунжерного шприца быстросъемный, со шлангом 300мм, нейлоновым |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип наконечник
Длина ≥ 300 мм
Рабочее давление ≥ 580 атм
Соединительная резьба
1/8"-27NPT |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
1 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
1257.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
1257.00 |
| 6 |
Наименование товара (работ, услуг) |
НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ. Ножовка по дереву пила |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Материал режущего полотна
конструкционная рессорно-пружинная сталь
Длина режущего полотна
≥ 400 и < 425
Зубья 2d
TPI (кол-во зубьев на дюйм)5
Тип с широким полотном
Для продольной распиловки
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
2 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
880.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
1760.00 |
| 7 |
Наименование товара (работ, услуг) |
НОЖОВКИ . Ножовка для точного реза |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Вид пилы классическая
Назначение по дереву, фанере, ДСП, МДФ
Материал режущего полотна
SK5
Длина режущего полотна
≥ 400 и < 425
Зубья 3d
Шаг зуба, TPI 11
Для продольного распила
Тип с широким полотном
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
4 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
2015.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
8060.00 |
| 8 |
Наименование товара (работ, услуг) |
НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ. Ножовка по металлу |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Вид пилы Рамка ножовочная
Возможность смены полотна
Да
Длина режущего полотна
≥ 300 и < 325
Тип 1
Материал режущего полотна
биметалл
TPI (кол-во зубьев на дюйм)
24
Углы установки полотна
45,90 град
Поворот полотна есть
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
4 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
2185.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
8740.00 |
| 9 |
Наименование товара (работ, услуг) |
СМАЗКИ, ПАСТЫ. Смазка универсальная |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип смазка
Объем ≥ 100 мл
Основа смесь углеводородов
Тип упаковки
аэрозольный баллон
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
50 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
650.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
32500.00 |
| 10 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Рукав кислородный |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип газа кислород
Температура эксплуатации
от -35 до +70 °С
Длина ≥ 20 м
Проходной диаметр ≥ 9 мм
Наружный диаметр ≥ 18 мм
Материал термопластичная резина
Класс 3
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
1 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
3900.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
3900.00 |
| 11 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Рукав для газовой сварки ацетилен/пропан |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип газа ацетилен/пропан/бутан
Длина ≥ 25 м
Проходной диаметр ≥ 6.3 мм
Наружный диаметр ≥ 13 мм
Класс 1
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
1 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
2860.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
2860.00 |
| 12 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Редуктор пропановый |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип газа пропан
Назначение баллонные
Входное давление 25 бар
Мах рабочее давление 0.3 МПа
Max пропускная способность
5 м³/ч
Входное соединение
W21.8х1/14LH
Выходное соединение
6 мм; 9 мм
Материал алюминий
Количество манометров 1 шт
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
1 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
1427.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
1427.00 |
| 13 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Угловая шлифмашина |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Вид Углошлифовальная машина
Диаметр диска ≥ 120 и < 125 ММ
Количество оборотов в минуту ≥ 11500 и < 12000
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
2 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
5150.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
10300.00 |