|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
17. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
17.1. Пеня за просрочку исполнения Заказчиком обязательств по оплате начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
|
| 2 |
17.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп.
17.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере (за исключением обстоятельства, которое не имеет стоимостного выражения) 10 (десять) процентов Цены Договора (этапа).
|
| 3 |
17.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), размер штрафа устанавливается в 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп.
17.5. В случае начисления Поставщику неустоек (штрафов, пеней) Заказчик вправе произвести оплату по Договору путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму начисленных Заказчиком и не уплаченных Поставщиком неустоек (штрафов, пеней).
|
| 4 |
18. Наименование, количество, ассортимент и иные характеристики товара, подлежащего передаче Заказчику, определяются настоящим Договором в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
- Качество товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать ГОСТам, требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Договору), а также условиям Договора.
- Поставщик гарантирует, что товар не имеет дефектов, связанных с его качеством, не обременен правами третьих лиц. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
|
| 5 |
19. В случае обнаружения в течение гарантийного срока в поставленном товаре скрытых дефектов Заказчик вправе предъявить Поставщику претензию в отношении качества товара. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Поставщиком указанной претензии в присутствии представителя Поставщика составляется акт. В течение срока, согласованного Сторонами, а если такой срок не согласован, то в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем составления акта, Поставщик обязан произвести замену бракованного товара. В случае уклонения Поставщика от участия в составлении акта либо нарушения Поставщиком срока замены бракованного товара, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и/или потребовать возврата денежных средств, оплаченных за такой товар. |
| 6 |
20. Товар должен быть упакован. Тара и упаковка товара должна быть с указанием названия упакованной продукции, и ее количества. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. |
| 7 |
21. Поставщик обязан:
- Поставить товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
- Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором.
- Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
- Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
|
| 8 |
22. Поставщик вправе:
- Требовать от Заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
- Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.
- Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Договора.
- Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
- Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Договором. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
|
| 9 |
23. Заказчик обязан:
- При поступлении запроса от Поставщика, передать Поставщику имеющиеся исходные сведения, информацию, касающуюся предмета Договора, а также выполнить действия по обеспечению доступа представителей Поставщика в место поставки товара для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
- Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
|
| 10 |
24. Заказчик вправе:
- Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору.
- Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.
- Проверять ход и качество исполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
- Требовать возмещения реальных убытков, за исключением упущенной выгоды, возникших по вине Поставщика.
- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), рассчитанного в соответствии с разделом 17 настоящего Договора.
- Отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям Договора.
- Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
|
| 11 |
25. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств одной из Сторон Договора, другая Сторона вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), (далее – неустойки).
- Применение неустоек или иных форм ответственности не освобождает нарушившую условия настоящего Договора Сторону от исполнения обязательств по Договору.
- В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные реальные убытки, за исключением упущенной выгоды, в части, непокрытой неустойкой.
- Общая сумма начисленных неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
- Общая сумма начисленных неустоек за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
|
| 12 |
26. Нарушение Поставщиком срока поставки товара по настоящему Договору является существенным нарушением условий Договора независимо от количества поставленного Поставщиком товара на день окончания срока исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
- Стороны освобождаются от уплаты неустоек, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, делающей невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.
- Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, в процессе переговоров.
|
| 13 |
27. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора и не урегулированных условиями Договора, Стороны принимают необходимые меры для разрешения спорных ситуаций путем проведения переговоров, предъявления претензий, которые рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления.
- При не достижении согласия споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
| 14 |
28. Все заявления, уведомления, извещения, претензии, требования или иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, или по электронной почте (в случае направления сообщений с использованием электронной почты последующего представления оригинала на бумажном носителе не требуется).
- В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или отметкой получателя на копиях сообщений. В случае отправления сообщений посредством электронной почты, сообщения считаются полученными Стороной в день их отправки.
- Сообщение также считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от такого адресата, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
|
| 15 |
29. Антикоррупционная оговорка: При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. |
| 16 |
30. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме, со ссылкой на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие изложенные в уведомлении факты. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. |