|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта. |
| 2 |
В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). |
| 3 |
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. |
| 4 |
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее – Правила) за каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и составляет: |
| 5 |
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
|
| 6 |
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). |
| 7 |
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. |
| 8 |
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом и составляет: |
| 9 |
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
|
| 10 |
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
|
| 11 |
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 6 Правил и составляет:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
|
| 12 |
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. |
| 13 |
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта |
| 14 |
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. |
| 15 |
Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту. |
| 16 |
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| 17 |
Контрактом предусмотрена возможность удержания суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) предъявленных Государственным заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику . |
| 18 |
Денежные средства неустойки (штрафов, пеней) подлежат перечислению на следующие реквизиты Государственного заказчика:
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области» Р/сч 03100643000000015200 ИНН 5535002976 КПП 553501001 БИК 015209001 Единый казначейский счет 40102810245370000044 ОКЦ № 6 СибГУ Банка России // УФК по Омской области, г. Омск л/с 04521284950 КБК 32011607010019000140.
|
| 19 |
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. |
| 20 |
Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные Государственному заказчику предоставлением товара , несоответствующих государственным стандартам и техническим условиям;
Поставщик несет ответственность за риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный при заключении контракта расчетный счет, в случае несвоевременного уведомления Государственного заказчика о смене реквизитов;
Поставщик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата исполнения контракта (этапа контракта) до его приемки Государственным заказчиком.
|
|
Спецификация
|
| 1 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Труба стальная электросварная круглая |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Наружный диаметр (без учета предельного отклонения): 57 миллиметр;
Тип: прямошовная;
Толщина стенки: 3 миллиметр.
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
30 (пог. м.) |
| Цена за ед. руб. |
430.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
12900.00 |
| 2 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Труба стальная электросварная круглая |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Наружный диаметр (без учета предельного отклонения): 159 миллиметр;
Тип: прямошовная;
Толщина стенки: 3 миллиметр.
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
6 (пог. м.) |
| Цена за ед. руб. |
1500.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
9000.00 |
| 3 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Длина: 2500 миллиметр;
Ширина: 1250 миллиметр;
Толщина: 3 миллиметр.
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
5 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
6000.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
30000.00 |
| 4 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ФИТИНГИ СТАЛЬНЫЕ: ОТВОДЫ. Отвод стальной |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Градус изогнутости: 90;
Диаметр: > 40 и ≤ 60 миллиметр;
Тип отвода: 3D;
Толщина: > 3 и ≤ 4 миллиметр
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
8 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
300.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
2400.00 |