|
Объявление о закупке №100150688126100100
|
| Номер |
100150688126100100 |
| Длительность закупочной сессии |
24 |
| Идентификационный код закупки |
261343900622034560100100200000000242 |
|
Информация о заказчике
|
| Наименование организации |
ФКУ ИК-25 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН организации |
3439006220 |
| КПП организации |
345601001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика |
Сергей Ильясович |
| Адрес организации |
403532, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ФРОЛОВО, ул УЛ. ХЛЕБОРОБНАЯ, д. Д. 107 |
| Адрес электронной почты заказчика |
otoik25@mail.ru |
| Номер контактного телефона заказчика |
+7(904)770-02-01 |
| Дополнительная контактная информация |
|
|
Условия закупки
|
| Наименование закупки (предмет контракта) |
Оказание услуг по оценке эффективности работы систем вентиляции рентгенологического кабинета здания клуба-столовой инв. № 1010010 |
| Способ закупки |
Закупочная сессия |
| Тип закупки |
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений |
Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб |
14000.00 |
| Вид оплаты |
Оплата по счету |
| Условия оплаты |
В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке |
10 |
| Планируемая дата заключения контракта |
16.09.2026 |
| Срок действия контракта по |
31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) |
не более 10 рабочих дней с момента оказания услуг |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту |
не более 3 рабочих дней с момента оказания услуг |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае выполнения работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленные сроки, а также в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работы (п. п. 1, 2 ст. 523 ГК РФ). |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену |
Нет |
|
Дополнительные условия
|
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменной форме. Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.
При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Волгоградской области.
|
| Бюджет |
за счет средств федерального бюджета по КБК 320 0305 424 069 0049 244 |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 |
Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ |
Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) |
10 календарных дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ |
Да |
| Требование к документации по ТРУ |
Исполнитель работ должен иметь категорию специалиста или рабочего наладочных работ по системам вентиляции и кондиционирования категории, соответствующую технической сложности установленных систем
|
| Закупка российских товаров |
Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ |
Да |
|
Форма контракта
|
|
Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика
|
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии |
Да |
| Наименование файла |
Спецификация вентиляция.docx |