Объявление о закупке №200906537126100025
Номер 200906537126100025
Длительность закупочной сессии 24
Идентификационный код закупки 261312201581031220100100040000000244
Информация о заказчике
Наименование организации ФКУ ИЦ-1 УФСИН РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН организации 3122015810
КПП организации 312201001
ФИО уполномоченного лица заказчика Рогозина Марина Александровна
Адрес организации 309854, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. АЛЕКСЕЕВСКИЙ, Г. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. П.ЮЩЕНКО, ЗД. 116А
Адрес электронной почты заказчика fkuic-1@yandex.ru
Номер контактного телефона заказчика +7(951)149-41-16
Дополнительная контактная информация Жукова Ольга Николаевна
Условия закупки
Наименование закупки (предмет контракта) Поставка дизельного топлива ДТ-Л-К5
Способ закупки Закупочная сессия
Тип закупки Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
Этап рассмотрения предложений Да
Стартовая цена / максимальная цена, руб 93500.00
Вид оплаты Оплата по счету
Условия оплаты В установленный срок
Рабочих дней с даты подписания документа о приемке 10
Планируемая дата заключения контракта 30.07.2026
Срок действия контракта по 31.12.2026
Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту Одновременно с передачей Товара передать Заказчику: - счет; - товарную накладную или УПД; - счет-фактуру
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Возможность одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену Нет
Дополнительные условия Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, когда она может быть изменена согласно предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" условиям. Обязательства по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются сторонами путем переговоров. При невозможности достижении соглашения они подлежат разрешению в Арбитражном суде Белгородской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. заказчик имеет право удерживать суммы в размере не исполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом, из суммы, подлежащей уплате Поставщику. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло в следствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Контракт может быть расторгнуть по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта. Изменение существенных условий контракта не допускается за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего товара, предусмотренного Спецификацией (приложение к Контракту), не позднее 7 (семи) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями Контракта, а именно даты (дня) подписания Сторонами актов приема-передачи Товара либо товарной накладной.
Бюджет Федеральный бюджет
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 Да
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ Да
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 14.08.2026
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ Нет
Требование к документации по ТРУ
Закупка российских товаров Нет
Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ Да
Форма контракта
Электронный контракт по форме ЕАТ без приложения к контракту
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии Нет
Наименование файла
Условия поставки
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика Дополнительная информация о доставке График поставки
Белгородская обл, тер 632 км трассы М-2, здание 6
Ответственность сторон
№ Описание пункта
1 1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
2 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств,, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно). В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней.
3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостное выражение, размер штрафа устанавливается (при наличии таких обязательств) в следующих случаях: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5 Общая сумма начисленных штрафов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
6 Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и установленных настоящим договором.
Спецификация
1 Наименование товара (работ, услуг) ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ. ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ
Дополнительное описание товара, работы, услуги Дизельное топливо ДТ-Л-К5
Страна происхождения
Количество 1100 (л; дм[3*].)
Цена за ед. руб. 85.00 (Не выше)
Стоимость, руб. 93500.00
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены Расчётная цена
Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен