| Объявление о закупке №100235037126100015 | |
| Номер | 100235037126100015 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФКП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 210 |
| ИНН организации | 6146004884 |
| КПП организации | 614601001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Прискоко Сергей Сергеевич |
| Адрес организации | 346319, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЗВЕРЕВО, ул УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. Д.22 |
| Адрес электронной почты заказчика | pu-210@mail.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | 8(863)552-55-02 |
| Дополнительная контактная информация | 89515103355 |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Комплект для монтажа сплит-системы |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 2560.00 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | Оплата при получении |
| Планируемая дата заключения контракта | 05.06.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | Максимальный срок работы с документами о приемке по 44-ФЗ не должен превышать 20 рабочих дней с даты поступления (ч.13 ст. 94 44-ФЗ) |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | не превышает 5 рабочих дней с даты поставки товара или оказания услуги |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Сообщение о расторжении контракта в одностороннем порядке считается надлежаще направленным заказчиком посредством использования функционала ЕАТ в личный кабинет поставщика (исполнителя) по контракту на ЕАТ. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты направления заказчиком сообщения в личный кабинет поставщика (исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров. - В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней от даты ее получения. -Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Ростовской области. |
| Бюджет | федеральный |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 30 календарных дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ без приложения к контракту | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Нет |
| Наименование файла | |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Ростовская обл, г Зверево, хутор Трудовой, ул Центральная, д 22 | по рабочим дням с 8.00 до 15.00 по московскому времени | |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. |
| 2 | В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет 2,5 % цены договора. |
| 3 | В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). |
| 4 | Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. |
| 5 | Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, составляет 10 % цены договора. |
| 6 | Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | КОНДИЦИОНЕРЫ. Комплект для монтажа сплит-системы |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Назначение: для внешнего блока кондиционера, для внутреннего блока кондиционера. Минимальная длина трассы 3 метра. Бесшовная конструкция; Медная труба 1/4 - 3 м, минимальная чистота меди 99,9%. Медная труба 3/8 - 3 м, минимальная чистота меди 99,9%. Термоизоляция 6х6 мм - 3 м. Термоизоляция 6х10 мм - 3 м. Межблочный кабель ПВС 5*1,5. Дренажный армированный шланг 16 мм. Латунные гайки 1/4 под вальцовку - 2 шт. Латунные гайки 3/8 под вальцовку - 2 шт. Сохранение круглого сечения после изгиба. Отсутствие внутренних загрязнений. Устойчивость к внутреннему давлению (не менее 70 бар). | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 2560.00 (Фиксированная) | |
| Причина фиксированной цены:В соответствии с доведенными ЛБО | ||
| Стоимость, руб. | 2560.00 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |