|
Условия поставки
|
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика |
Дополнительная информация о доставке |
График поставки |
| Костромская обл, поселок Караваево, ул Учебный городок, д 19 |
общ. 2 |
|
| Костромская обл, поселок Караваево, ул Учебный городок, д 23 |
общ.6 |
|
| Костромская обл, поселок Караваево, ул Учебный городок, д 23а |
общ.7 |
|
| Костромская обл, поселок Караваево, ул Учебный городок, д 24 |
общ.24 |
|
| Костромская обл, поселок Караваево, ул Учебный городок, д 25 |
общ.25 |
|
| Костромская обл, поселок Караваево, ул Учебный городок, д 21 |
общ.4 |
|
|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 2 |
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |
| 3 |
В случае просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю (поставщику, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). |
| 4 |
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем (поставщиком, подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. |
| 5 |
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. |
| 6 |
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем (поставщиком, подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа). Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)). |
| 7 |
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя (поставщика, подрядчика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. |
| 8 |
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
|
| 9 |
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. |
| 10 |
В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 11 |
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. |
| 12 |
Сумма неустойки, установленной настоящим Контрактом, перечисляется одной Стороной в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования от другой стороны по реквизитам, указанным в требовании. Датой признания и оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в требовании. |
| 13 |
В случае неисполнения Исполнителем требования о перечислении Заказчику суммы штрафов, пеней в установленный Контрактом срок, Заказчик вправе осуществить оплату указанных услуг за минусом суммы, пени, штрафов (сумма штрафов, пеней удерживается при оплате оказанных услуг). В этом случае заключение дополнительного соглашения к Контракту не требуется. Оплата оказанных услуг за минусом суммы пени, штрафа не лишает Заказчика права обращения в Арбитражный суд с требованием о возмещении причиненного ущерба в связи с ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителем. |
| 14 |
Уплата неустойки не освобождает стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из Контракта. |
| 15 |
Исполнитель несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, в том числе и перед третьими лицами, за причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Контракту. |
| 16 |
Меры ответственности Сторон, не предусмотренные Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации. |