Контракт подряда   № __________

г. Киров								«___» ____________ 2026 года

	Муниципальное казенное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 57 «Святки» города Кирова, действующее от имени МО «Город Киров» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Алалыкиной Лады Геннадьевны, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона РФ № 44-ФЗ от 05 апреля  2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.	Предмет контракта
1.1.	Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещения, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его, в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).
1.2.	Указанные в п.1.1. работы выполняются Подрядчиком своими силами с использованием собственных материалов и оборудования.   
1.3.	Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки: с даты заключения контракта по 16.08.2026 г. Допускается досрочное выполнение работ.
1.4.	Место выполнения работ: Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, ул. Владимирская, 124А.
1.5.	Требования к результатам работ: 
- своевременное и качественное выполнение всего объема работ;
- акт приемки выполненных работ (УПД).
1.4.	Работы считаются выполненными после подписания акта приемки выполненных работ (УПД) обеими Сторонами.
1.5.	При исполнении контракта объем работ, определяемый в соответствии с п.1.1 контракта, может быть увеличен или уменьшен по дополнительному соглашению сторон, но не более чем на десять процентов.
1.6.	Идентификационный код закупки: 263434803412643450100100010000000244.
2.	Обязанности и права сторон
2.1.	Обязанности Подрядчика:
2.1.1.	Выполнить своими силами все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
2.1.2.	Сдать работы Заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ, при необходимости провести пуско-наладочные испытания результата работ.
2.1.3.	Осуществлять выполнение работ в соответствии государственными стандартами, установленными законодательством Российской Федерации; использовать материалы, оборудование применяемые в работе в соответствии с государственными стандартами, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты/декларации, регистрационные удостоверения, технические паспорта и быть разрешены для использования на территории Российской Федерации.
2.1.4.	Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы.
2.1.5.	Представить Заказчику до начала выполнения работ Локальную смету (расчет и т.п.), разработанную на основании Технического задания (Приложение № 1 к контракту). 
2.1.6.	Обеспечить по окончании работ надлежащее санитарное состояние в месте выполнения работ. Вывезти строительный мусор, принадлежащие Подрядчику инструменты, приборы, инвентарь, а также восстановить нарушенное благоустройство за свой счет.
2.1.7.	Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком.
2.1.8.	Предоставлять по первому требованию Заказчика информацию и документацию, связанные с выполнением контракта.
2.1.9.	Немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности технической документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 
2.1.10.	Отвечать на претензию в течение 5 (пяти) календарных дней со дня её получения.
2.1.11.	При необходимости, а также при проведении экспертизы, предоставлять в течение 2 рабочих дней дополнительные материалы (документы, информацию и т.д.), относящиеся к условиям исполнения контракта.
2.1.12.	Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
2.1.13.	Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам.
2.2.	Права Подрядчика:
2.2.1.	Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения контракта. 
2.2.2.	Получать информацию о дате и времени приемки выполненных работ.
2.2.3.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
2.3.	Обязанности Заказчика:
2.3.1.	Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ в течение срока выполнения работ.
2.3.2.	Принять результат выполненных работ и подписать акт о приемке выполненных работ или отказать в приемке работ, направив Подрядчику скан-копию Акта приемки товаров, работ, услуг с перечнем выявленных качественных или количественных расхождений. 
2.3.3.	Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 
2.4.	Права Заказчика:
2.4.1.	Проверять ход и качество выполнения работы Подрядчиком согласно Технического задания (Приложение № 1 к контракту), не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению работ.
2.4.2.	Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.
2.4.3.	Получать от подрядчика документацию и информацию, связанные с выполнением контракта. 
2.4.4.	Привлекать к приемке выполненных работ для оценки их соответствия условиям контракта эксперта (экспертную организацию).
2.4.5.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
3.	Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.	Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему контракту определяется согласно Локальной сметы (расчета и т.п.) и составляет ________,00 (________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается /в том числе НДС___________.
В цене контракта учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение строительных материалов, и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое при выполнении работ оборудование и инструмент, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Если в процессе исполнения контракта изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены контракта, размер которого не влияет на общее значение цены контракта.
3.2.	Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.3.	Стоимость работ включает затраты на приобретение материалов и их доставку, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
3.4.	Оплата работ осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней на основании счета (счета-фактуры) и подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ (УПД).
3.5.	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.6.	При изменении объема работ в соответствии с п.1.5 контракта изменяется цена контракта пропорционально изменяемому объему работ, но не более чем на десять процентов цены контракта в соответствии с требованиями п.1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.	Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
4.2. Подрядчик по факту выполнения работ оформляет счет и акт приемки выполненных работ или УПД и передает их Заказчику вместе с результатом выполненных работ.
4.3. В течение 20 рабочих дней Заказчик обязан осуществить приемку (подписать акт приемки выполненных работ или УПД, утвердить Акт приемки товаров, работ, услуг          (ф. 0510452)), либо при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих качество, или иных недостатков выполненных работ, немедленно заявить об этом Подрядчику. Приемка осуществляется без присутствия Подрядчика и подписание Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) Подрядчиком не предусмотрено. В указанный срок Заказчик:
4.3.1. В случае отсутствия качественных или количественных расхождений формирует и утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) без подписи Подрядчика. Датой приемки результата выполненных работ является дата утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452). 
	Заказчик направляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения им Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) скан-копию Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) на адрес электронной почты, указанный в контракте или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота, организованного оператором электронного документооборота.
4.3.2. В случае выявления качественных или количественных расхождений, несоответствий в выполненных работах (наименования, объема, качества и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке работ, направляя Подрядчику скан-копию Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) с перечнем выявленных расхождений, устанавливает сроки их устранения. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг       (ф. 0510452), с указанием выявленных расхождений (недостатков), устранить выявленные недостатки за свой счет.
4.4. Для проверки соответствия выполненных работ условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению по решению Заказчика могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 
При приемке выполненных работ Заказчик проверяет выполненные по Контракту работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1) путем проведения экспертизы.
4.5. Для проведения экспертизы в случаях, предусмотренных законом, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
4.6. Оформление, обмен и подписание первичных бухгалтерских документов: счета, счета-фактуры, в том числе документы о приемке (акт и т.д.), в том числе Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) может осуществляться в электронной форме, в том числе с использованием функционала веб-решения СБИС.
5.	Качество работ
5.1.	Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, ведомственных строительных норм ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» утвержденных приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР                от 23.11.1988 № 312, с соблюдением норм и правил пожарной безопасности и правил техники безопасности. Подрядчик выполняет работу своим оборудованием и обеспечивает охрану труда при выполнении работ своими силами и средствами. 
5.2.	Подрядчик устанавливает на выполненную работу 12 месяцев гарантии с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 
5.3.	Качество материалов, оборудования применяемых в работе должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты/декларации, регистрационные удостоверения, технические паспорта и быть разрешены для использования на территории Российской Федерации. 
5.4.	Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены контракта. 
5.5.	Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока производится Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
6.	Ответственность сторон
6.1.	Заказчик и Подрядчик за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, несут ответственность в виде пени и штрафов в размере и в порядке, предусмотренном и определенном статьей 34 Закона №44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
6.2.	Подрядчик уплачивает Заказчику пени (штрафы) в случаях:
6.2.1.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает                  3 млн. рублей;
6.2.2.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.3.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.4.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.5.	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.6.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.7.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.8.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.9.	Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.
6.10.	Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 6.9 контракта, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.
6.11.	В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.8 контракта, срок выполнения Стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.12.	За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 
6.13.	Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, требований охраны труда, требований пожарной безопасности при выполнении работ по предмету контракта – односторонняя, возлагается на Подрядчика.
7.	Прочие условия
7.1.	Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 
7.2.	Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.	Все споры и разногласия по исполнению настоящего контракта или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров.
7.4.	В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Кировской области по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).
7.5. В случае возникновения права требования оплаты неустойки (штрафов, пеней) от Подрядчика, Заказчик принимает меры для взыскания неустойки (штрафов, пеней):
7.5.1. Не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения права требования оплаты штрафа, связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма штрафа, рассчитанного в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.
7.5.2. Не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения права требования оплаты пеней, связанного с просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, либо одновременно с направлением Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, связанного с просрочкой исполнения обязательств Подрядчиком, направлять Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма, пеней, рассчитанных в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.
7.5.3. В случае наличия обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в виде денежных средств, не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в претензионном письме, направлять Подрядчику уведомление об уплате (удержании) неустойки (штрафов, пеней) за счет указанных денежных средств.
7.6. При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки (штрафов, пеней), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, в течение 20 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в претензионном письме, направить в суд заявление с требованием оплаты неустойки (штрафов, пеней), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.
7.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном положениями частей 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
7.8. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны усиленными электронными подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.9. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 7-дневный срок предоставить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие.
7.10 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9.	Реквизиты и подписи сторон
«Подрядчик»:	«Заказчик»:	
	МКДОУ № 57 «Святки»                                                                     
 Юридический адрес 610027,               
 г. Киров, ул. Владимирская, д. 124 А
Почтовый адрес  610027,               
 г. Киров, ул. Владимирская, д. 124 А
 Тел (8332) 226-057
 Факс (8332) 226-057;                                               
 ИНН 4348034126
 КПП 434501001;  
Департамент финансов администрации города Кирова (МКДОУ № 57 «Святки» г. Кирова лицевой счет 03909075022; 03909075024)  
л/с 02403025290                            
Счет организации – к/с 03231643337010004000
Наименование банка: ОКЦ № 4 ВВГУ Банка России//УФК по Кировской области г. Киров,
БИК банка: 013304182
Счет банка 40102810345370000033	
	Заведующий МКДОУ № 57 «Святки
 
______________/Л.Г. Алалыкина	

Приложение №1

Техническое задание
 
Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
Ремонтные работы	
(наименование стройки)	
МКДОУ №57 г Кирова	
(наименование объекта)	
Ведомость объемов работ №1	
Ремонтные работы в МКДОУ №57 г Кирова	
Основание:	ведомость объемов	
	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
Буфет - стены	
1	Демонтаж: моек (мойка двухсекционная)	100 шт	0,01	
2	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0118	
3	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций	100 шт	0,02	
4	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0189	
5	Строительный мусор	т	0,022302	
6	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,01	
7	Строительный мусор	т	0,0134	
8	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (высота 1,6 м2)	100 м2	0,103	
9	Строительный мусор	т	0,45423	
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ( 0,378 м2 откос дверной)	100 м2	0,10678	
11	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,099834	
12	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,10678	
13	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,161238	
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,10678	
15	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,099834	
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,10678	
17	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,040043	
18	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	10,678	
19	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,005339	
20	Раскладки из ПВХ, сечение 10х12 мм	м	10,2	
21	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,0931	
22	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,0931	
23	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,079135	
24	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,862	
25	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0931	
26	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115	кг	2,793	
27	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,862	
28	Установка моек: на два отделения	10 компл	0,1	
29	Ванна ВМЦн 860х1000х600 «Norma Inox», 2 м/о, борт, отв. д/смесит., экран (ножка проф., тр. 40х40)	ШТ	1	
30	Смеситель для кухни, латунь, покрытие хром, высота излива 200 мм, длина излива 182 мм	ШТ	1	
31	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм	10 шт	0,2	
32	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 шт	0,02	
33	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм	компл	2	
Буфет - пол	
34	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,03	
35	Строительный мусор	т	0,156	
36	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,03	
37	Строительный мусор	т	0,096	
38	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,03	
39	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,414	
40	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,03	
41	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,0612	
42	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,03	
43	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,036	
44	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	3,06	
45	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,6	
Электрика	
46	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
47	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	
48	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,001	
49	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,01	
50	Светильник светодиодный ДБП-18w 4000К 2400 Лм IP65 круглый пластиковый белый 71920 Navigator Group	ШТ	1	
51	Смена: розеток	100 шт	0,01	
52	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	1	
53	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,001	
Сантехника	
54	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (труба диам 20 мм)	100 м	0,03	
55	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0057	
56	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (прим полипорпилен)	100 м	0,03	
57	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	1	
58	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм	шт	8	
59	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм	м	2,697	
60	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм	шт	10	
61	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	2	
62	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"	шт	2	
63	Муфтовая американка КОНТУР PPR НР D20-3/4	ШТ	2	
64	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт	2	
65	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм (для подключения стир машины)	шт	1	
66	Манжета переходная 50х20	ШТ	1	
67	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,02	
68	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0118	
69	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,02	
70	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм	шт	2	
71	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	1	
72	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	1,996	
мусор	
73	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0,7419	
74	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	0,7419	
	
Составил:					
	
Проверил: