|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
|
| 2 |
В случае нарушения Поставщиком предусмотренного Договором срока поставки товаров, Поставщик по письменному требованию Заказчика, уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, цены Договора за каждый день просрочки.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
|
| 3 |
В случае неисполнения требования Заказчика о замене некомплектного, некачественного товара в предусмотренные Договором сроки Поставщик по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 процентов цены Договора за каждый день просрочки. |
| 4 |
В случае поставки товара, не соответствующих по качеству условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов цены Договора и возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с поставкой некачественного товара. |
| 5 |
В случае нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по замене товара в гарантийный период Поставщик по письменному требованию Заказчика выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации цены Договора за каждый день просрочки. |
| 6 |
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, не указанных в пунктах 1 - 5 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены Договора по каждому факту. |
| 7 |
Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору. |
| 8 |
В случае заключения Контракта с Поставщиком, не являющимся плательщиком НДС, в ходе исполнения Контракта такой Поставщик не вправе требовать увеличения цены Контракта на сумму НДС при установлении или возникновении обстоятельств, являющихся основанием для уплаты им НДС.
|
| 9 |
В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. Претензия может быть отправлена на юридический адрес ответчика или по электронной почте, по адресам, указанным Сторонами
|
| 10 |
Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Поставщику, сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
|
|
Спецификация
|
| 1 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ХОМУТЫ. Хомут |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип хомут червячный
Фасовка ≥ 10 шт
Диаметр 12-22 мм
Материал сталь
Покрытие оцинкованный
Количество в наборе 10 шт. |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
10 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
388.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
3880.00 |
| 2 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Саморезы по дереву и гипсокартону потайные острые фосфатированные 3.5x25 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип наконечника острый
Диаметр (мм) 3,5
Длина (мм) 25
Размер шлица PH2
Форма головки потайная головка
Основной материал сталь |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
10 (кг.) |
| Цена за ед. руб. |
532.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
5320.00 |
| 3 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Саморезы по дереву и гипсокартону потайные острые фосфатированные 3.5x35 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип наконечника острый
Диаметр (мм) 3,5
Длина (мм) 35
Размер шлица PH2
Форма головки потайная головка
Основной материал сталь |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
10 (кг.) |
| Цена за ед. руб. |
1700.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
17000.00 |
| 4 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Саморезы по дереву и гипсокартону потайные острые фосфатированные 3.5x55 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип наконечника острый
Диаметр (мм) 3,5
Длина (мм) 55
Размер шлица PH2
Форма головки потайная головка
Основной материал сталь |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
10 (кг.) |
| Цена за ед. руб. |
1770.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
17700.00 |
| 5 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Саморезы по дереву и гипсокартону потайные острые фосфатированные 4.8x100 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип наконечника острый
Диаметр (мм) 4,8
Длина (мм) 100
Размер шлица PH2
Форма головки потайная головка
Основной материал сталь |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
5 (кг.) |
| Цена за ед. руб. |
1200.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
6000.00 |
| 6 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Саморезы по дереву и гипсокартону потайные острые фосфатированные 5x150 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип наконечника острый
Диаметр (мм) 5
Длина (мм) 150
Размер шлица PH2
Форма головки потайная головка
Основной материал сталь |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
5 (кг.) |
| Цена за ед. руб. |
950.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
4750.00 |
| 7 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Саморезы по металлу и гипсокартону потайные острые фосфатированные 3.5x25 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип наконечника острый
Диаметр (мм) 3,5
Длина (мм) 25
Размер шлица PH2
Форма головки потайная головка
Основной материал сталь
Количество в упаковке ≥ 1000 шт.
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
5 (УПАК.) |
| Цена за ед. руб. |
2550.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
12750.00 |
| 8 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Саморезы по металлу и гипсокартону потайные острые фосфатированные 3.5x35 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип наконечника острый
Диаметр (мм) 3,5
Длина (мм) 35
Размер шлица PH2
Форма головки потайная головка
Основной материал сталь
Количество в упаковке ≥ 1000 шт. |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
5 (УПАК.) |
| Цена за ед. руб. |
2080.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
10400.00 |
| 9 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Саморезы по металлу с пресс-шайбой со сверлом оцинкованные 4.2x25 мм |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип наконечника бур
Диаметр (мм) 4,2
Длина (мм) 25
Размер шлица PH2
Форма головки полусферическая с пресс-шайбой
Основной материал сталь |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
5 (кг.) |
| Цена за ед. руб. |
916.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
4580.00 |
| 10 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Саморезы по металлу с пресс-шайбой острые оцинкованные 4.2x13 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип наконечника бур
Диаметр (мм) 4,2
Длина (мм) 13
Размер шлица PH2
Форма головки полусферическая с пресс-шайбой
Основной материал сталь |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
5 (кг.) |
| Цена за ед. руб. |
617.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
3085.00 |
| 11 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Саморезы по металлу с пресс-шайбой со сверлом оцинкованные 4.2x13 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип наконечника бур
Диаметр (мм) 4,2
Длина (мм) 13
Размер шлица PH2
Форма головки полусферическая с пресс-шайбой
Основной материал сталь
Количество в упаковке ≥ 500 шт. |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
5 (УПАК.) |
| Цена за ед. руб. |
1255.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
6275.00 |
| 12 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ САНТЕХНИКИ. Комбинированная муфта PPRC MeerPlast Дн20x15 Ру25 белая наружная резьба |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Материал полипропилен, латунь
Тип фитинга муфта комбинированная
Диаметр трубы 20 мм
Тип резьбы 1/2M |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
10 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
69.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
690.00 |
| 13 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ САНТЕХНИКИ. Тройник 1/2", резьба наружная, латунный |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Материал никелированная латунь
Тип фитинга тройник
Размер верхнего отверстия
1/2M
Размер боковых отверстий
1/2M-1/2M
Размеры резьб
1/2-1/2-1/2 дюйм
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
10 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
152.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
1520.00 |
| 14 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ САНТЕХНИКИ. Угольник VALFEX PP-R белый, 20х90° |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Угол 90 град
Материал полипропилен (ПП|PP)
Тип фитинга уголок
Диаметр трубы 20 мм |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
20 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
9.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
180.00 |
| 15 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ САНТЕХНИКИ. Держатель клипса DKC быстрогомонтажад20мм |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Материал пластик
Размер 20 мм
Количество в упаковке 100 шт
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
1 (УПАК.) |
| Цена за ед. руб. |
379.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
379.00 |