|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации. |
| 2 |
В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). |
| 3 |
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. |
| 4 |
Размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, установленных Контрактом, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». |
| 5 |
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. |
| 6 |
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. |
| 7 |
Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. |
| 8 |
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). |
| 9 |
В случае несчастного случая, в процессе исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, произошедшего с работниками Поставщика (подрядчика, исполнителя), работниками Заказчика или третьими лицами на объекте Заказчика, расследование несчастного случая и ответственность ложится на Поставщика (подрядчика, исполнителя) . Поставщик (подрядчик, исполнитель) формирует комиссию, расследует несчастный случай и составляет акт. В состав комиссии по расследованию несчастного случая включается представитель Заказчика. В случае подтверждения вины Поставщика (подрядчика, исполнителя), Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан полностью возместить все расходы из-за несчастного случая Заказчику, третьим лицам и работникам Поставщика (подрядчика, исполнителя). |
| 10 |
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из обязательств по Контракту между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Претензия должна быть направлена в письменной форме по адресу Стороны или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. В целях оперативного реагирования на полученную претензию допускается ее направление по адресу электронной почты с последующим представлением оригинала. |
| 11 |
Датой получения претензии, направленной по электронной почте, является дата отправки претензии, если претензия направлена в нерабочий или праздничный день, то датой получения претензии, направленной по электронной почте, будет является первый рабочий день после еe отправки. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в установленный в ней срок либо в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения, если в претензии срок не установлен, а по обстоятельствам, требующим принятия незамедлительных мер, незамедлительно принять соответствующие меры, о чём сообщить инициатору претензии. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии и её обоснованности и обязывает Сторону совершить установленные в ней действия в указанный срок. |
| 12 |
При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд города Москвы. |