|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
Требования к исполнителю работ:
«Исполнитель» должен иметь действующий сертификат соответствия (по системе сертификации ГОСТ) на право заниматься услугами по ремонту и техническому обслуживанию офисной техники. В сертификате должен быть указан код услуги (работы): ОК 004-93 ОКДП 7250000 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования».
Сертификат должен проходить проверку на подлинность в едином реестре на сайте ФГИС Росакредитации. |
| 2 |
Требования к качеству работ:
Ремонт оргтехники должен производиться по месту нахождения «Исполнителя».
После ремонта техники выдается заключение о состоянии техники и акт выполненных работ с подробным описанием выполненных работ, а также список дефектных деталей.
Качество и безопасность работ должны соответствовать установленным стандартам.
«Исполнитель» несёт все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, если дефект произошел при проведении ремонта и (или) неправильного обращения с оргтехникой. |
| 3 |
Сроки выполнения работ, оказания услуг:
«Исполнитель» производит забор оргтехники «Заказчика» в течение 2 часов, с момента получения заявки.
Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта - 4 рабочих дня.
Ремонт оргтехники производится в сервисном центре «Исполнителя». Доставку в сервисный центр и обратно после ремонта, осуществляется силами и средствами «Исполнителя». |
| 4 |
Гарантийные обязательства:
При возникновении неисправностей (во время ремонта), произошедших не по вине «Заказчика», работы по ремонту производятся за счет средств и сил «Исполнителя».
Гарантия на отремонтированную технику должна составлять не менее 6 (шести) месяцев.
|
| 5 |
Условия выполнения работ
«Исполнитель» принимает на себя обязательство по обеспечению материалами при выполнении работ.
Все используемые для выполнения работ по настоящему Контракту материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, и должны быть новыми.
«Исполнитель» обязан качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать выполненные работы «Заказчику» в установленном порядке и срок, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
В стоимость услуги входят все материальные и производственные затраты по ремонту оборудования Заказчика, работы по ремонту оборудования производятся в сервисном центре «Исполнителя».
Работы по ремонту техники выполняются в строгом соответствии с техническим заданием (приложение к контракту№1) |
| 6 |
Сдача и приемка работ
Сдача и приемка работ осуществляется с подписанием Акта сдачи–приемки работ.
В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента приемки работ, «Заказчик» обязан подписать Акт сдачи–приемки выполненных работ или направить «Исполнителю» в письменном виде мотивированный отказ. По истечении этого срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми «Заказчиком».
В случае отказа «Заказчика» от приемки работ, последний совместно с «Исполнителем» в течение 20 (двадцати) рабочих дней составляет акт с перечнем недостатков и указанием сроков их устранения «Исполнителем».
«Исполнитель» обязан произвести работы по устранению недостатков без дополнительной оплаты.
При досрочном выполнении «Исполнителем» работ Заказчик обязан принять их на условиях настоящего Контракта. |
| 7 |
Имущественная ответственность:
В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). |
| 8 |
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. |
| 9 |
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. |
| 10 |
Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, «Сторонами» будут разрешаться в претензионном порядке.
Претензия предъявляется заявителем в письменной форме и подписывается руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом.
«Сторона», получившая претензию, обязана сообщить о результатах рассмотрения претензии в течение 14 (четырнадцати) дней со дня ее отправки.
При отсутствии возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, предусмотренном настоящим разделом, спор передается на разрешение Арбитражного суда Республики Башкортостан.
|
| 11 |
Прочие условия
Ни одна из «Сторон» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей «Стороне» без письменного согласия другой «Стороны».
Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из «Сторон».
После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Контракта, теряют юридическую силу.
В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов «Сторона» обязана сообщить об этом другой «Стороне» в течение десятидневного срока в письменном виде.
|
| 12 |
Обстоятельства непреодолимой силы:
«Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы «Стороны» уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, «Сторона», прекратившая исполнение обязательств по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет их исполнение. |
| 13 |
Прочие условия:
Ни одна из «Сторон» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей «Стороне» без письменного согласия другой «Стороны».
Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из «Сторон».
После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Контракта, теряют юридическую силу.
В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов «Сторона» обязана сообщить об этом другой «Стороне» в течение десятидневного срока в письменном виде. |
| 14 |
Срок действия Контракта
С момента подписания до исполнения «Сторонами» обязательств по Контракту до 31 декабря 2026 года, а в части расчетов до полного их исполнения. |