ПРОЕКТ
Проект государственного контракта № _____________ 
 (Идентификационный код закупки № 26 1 2511032133 251101001 0008 000 0000 000)

          г. Уссурийск                                                                                   «___»________________2026 года
	Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Дальневосточный межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» (далее ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России), выступающее от имени Российской Федерации, в лице ________________________, действующего на основании Устава, приказа ФСИН России 27.04.2022 № 251 «Об осуществлении ФСИН России,  учреждениями, непосредственно подчиненными ФСИН России, территориальными органами ФСИН России и подведомственными  им учреждениями уголовно-исполнительной  системы                                  Российской Федерации, иными организациями уголовно-исполнительной системы                            Российской Федерации  полномочий заказчика», с одной стороны и_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ___________________, со второй стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных                                       и муниципальных нужд», на основании итогового протокола закупочной сессии № _________ от __________, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт)                                о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
	1.1. «Поставщик» обязуется поставить перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) для нужд столовой учреждения (далее - Товар), а «Государственный заказчик», обязуется принять Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. «Поставщик» поставляет товар «Государственному заказчику», а «Государственный заказчик» принимает и оплачивает товар в ассортименте, количестве и по цене, указанными в Спецификации (Приложение №1), подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Источник финансирования: средства федерального бюджета на 2026 год.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
	2.1. Цена Контракта составляет: _____________ (_______________) рублей ___ копеек в том числе НДС/НДС не облагается в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации. 
Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость услуг по поставке товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы по страхованию, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с «Поставщика» в связи с исполнением обязательств по Контракту.
2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.2. Контракта.
2.3. Оплата по Контракту осуществляется по факту получения товара в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке, в форме платежных поручений путем перечисления «Государственным заказчиком», выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет «Поставщика», в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания «Государственным заказчиком» комплекта сопроводительной документации, товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД (универсальный передаточный документ), акта приемки товара без замечаний.
2.4. Обязательства по оплате за поставку товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Государственного заказчика».
2.5. В случае изменения банковских реквизитов «Поставщик» обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом «Государственному заказчику» с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением «Государственным заказчиком» денежных средств, по указанным в Контракте реквизитам «Поставщика», несет «Поставщик».
2.6. Расходы, не предусмотренные в Контракте, возмещаются за счет «Поставщика».
2.7. В случае наступления событий, предусмотренных п. 7.4 Контракта, «Поставщик» обязан произвести оплату неустоек (штрафов, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара и подписания товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД (универсальный передаточный документ), акта приемки товара сторонами. «Государственный заказчик» производит расчет за поставленный товар после поступления платежных документов, подтверждающих оплату неустойки «Поставщиком», в течение 10 (десяти) рабочих дней.
2.8. Сумма, подлежащая уплате «Государственным заказчиком» «Поставщику», уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Государственным заказчиком».

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Государственный заказчик» вправе:
3.1.1. Требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
3.1.2. Запрашивать у «Поставщика» информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;
3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Поставщика»;
3.1.4. Отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков;
3.1.5. Создать приемочную комиссию для приемки поставленного товара;
3.1.6. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и Контракте;
3.1.7. Взыскать пеню и штраф, а так же требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта;
3.1.8. «Государственный заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 и                  ГК РФ для одностороннего отказа;
3.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
3.1.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от  исполнения настоящего Контракта не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить «Государственному заказчику» такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Государственного заказчика», указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Поставщиком» подтверждения о его вручении «Государственному заказчику». Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Поставщиком» подтверждения о вручении «Государственному заказчику» указанного уведомления.
	3.2. «Государственный заказчик» обязан:
	3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением «Поставщиком» условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Провести экспертизу поставленного товара своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций проводить экспертизу поставленного «Поставщиком» товара, для проверки его соответствия условиям Контрактам.
3.2.3. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 6 Контракта;
3.2.4. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 2 Контракта;
3.2.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить «Поставщику» стоимость фактически поставленного товара на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по качеству, объему и срокам поставки;
3.2.6. Принимать от «Поставщика» поставленный товар согласно предоставленных документов: счета и/или счета-фактуры, товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД (универсальный передаточный документ);
3.2.7. Оформлять приемку товара приемным актом;
3.2.8. Передавать «Поставщику» заверенную, утвержденную гербовой печатью и подписанную товарной (товарно-транспортной) накладной либо УПД (универсальный передаточный документ) либо мотивированный отказ от ее подписания на поставленный товар;
3.2.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
3.3. «Поставщик» вправе:
3.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставку товара надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.
3.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.3.3. Запрашивать у «Государственного заказчика» разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Контракта.
3.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом                                 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.3.5. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
3.4. «Поставщик» обязан:
3.4.1. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, нормативных документов, стандартам и нормам, действующим на территории Российской Федерации для данного вида товаров, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.
3.4.2. Производить поставку товара «Государственному заказчику» в сроки, согласованные Сторонами и указанные в п. 4.1;
3.4.3. Передать платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных                  п. 4.3. Контракта;
3.4.4. Производить замену некачественного товара в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 Контракта;
3.4.5. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях предусмотренных Контрактом;
3.4.6. Предоставить по запросу «Государственного заказчика» информацию о ходе исполнения обязательства по Контракту в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения такого запроса;
3.4.7. Гарантировать качество поставляемого товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
3.4.8. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Контракту.
3.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством                     Российской Федерации и Контрактом. 
3.4.10. «Поставщик» соответствует требованиям указанными в ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

IV. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
4.1. «Поставщик» самостоятельно доставляет Товар «Государственному заказчику» по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная 5 А, в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней) с момента вступления в силу Контракта до  10.04.2026 включительно.
4.2. Условия поставки товара: 
-разгрузка, погрузка, доставка товара до места хранения осуществляются силами «Поставщика» и за счет средств «Поставщика».
-перевозка, отгрузка и условия хранения товара должны соответствовать требованиям производителя к данному виду товара.
4.3. Вместе с товаром «Поставщик» передает «Государственному заказчику» относящуюся к товару документацию: счет и (или) счет-фактуру, товарную (товарно-транспортную) накладную или УПД (универсальный передаточный документ), оформленную в двух экземплярах (по одному для «Поставщика» и «Государственного заказчика») с печатью «Поставщика» поставляемого товара.
4.4. В случае если документы, указанные п. 4.3. Контракта не предоставлены «Поставщиком» «Государственному заказчику» одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
4.5. Обязательства «Поставщика» по поставке товара считаются исполненными с момента подписания «Государственным заказчиком» без замечаний товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД (универсальный передаточный документ) на товар по факту приемки товара.
4.6. Для проверки соответствия качества поставленного товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, «Государственный заказчик» проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться «Государственным заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.7. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от «Поставщика» к «Государственному заказчику» с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или универсального передаточного документа, составленных без замечаний.

V. Качество, комплектность товара,
гарантийные обязательства
5.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должно отвечать государственным стандартам Российской Федерации и требованиям законодательства Российской Федерации (при наличии таких требований к Товару в соответствии с законодательством РФ) и условиям Контракта.
«Поставщик» обязуется передать «Государственному заказчику» качественный Товар, предусмотренный предметом Контракта в количестве, по цене, предусмотренные в Спецификации (Приложение № 1).
5.2. Гарантии «Поставщика»:
5.2.1. «Поставщик» гарантирует, что:
5.2.1.1. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц.
5.2.1.2. Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав «Государственного заказчика» и третьих лиц. 
5.2.1.3. Товар будет поставлен «Государственному заказчику» в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность товара при обычных условиях перевозки и хранения.
5.3. Извещение о выявленных недостатках направляется «Государственным заказчиком» «Поставщику» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.
5.4. Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый товар соответствует сроку, установленному  типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды.
5.5. Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, в период срока эксплуатации товара, а также при допоставке товара оплачиваются за счет «Поставщика». Срок замены товара составляет не более 30 (тридцати) календарных дней, с момента письменного требования «Государственного заказчика».
5.6. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется «Поставщиком» по акту о замене товара.

5.7. В случае выявления несоответствия количества, качества поставленного в адрес «Государственного заказчика» товара, составляется акт о приемке товара. 
5.8. Срок замены некачественного товара, а также допоставки товара составляет                       не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения «Поставщиком» письменного требования «Государственного заказчика» о замене товара несоответствующего качества, а также о допоставке товара. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

6. Порядок сдачи и приемки товара
6.1. Моментом исполнения обязательств «Поставщика» по поставке товара считается дата подписания «Государственным заказчиком» товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД (универсальный передаточный документ) и (или) акта приема-передачи товаров. Приемка товара «Государственным заказчиком» проводится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи товара с последующим составлением документов о приемке товара.
 6.2. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом «Государственный заказчик» составляет мотивированный отказ по приемки и подписания акта приема передачи товара, который направляет «Поставщику» в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.
6.3. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).
При выявлении несоответствия наименований, количества и качества товара «Государственный заказчик» в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет «Поставщику» письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки товара.
6.4. В случае поставки ненадлежащего качества товара «Поставщик» обязан заменить товаром надлежащего качества в течение не более 30 (тридцати) календарных дней с момента письменного уведомления о них «Государственным заказчиком».
6.5. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качества товара «Государственный заказчик» вправе отказаться от исполнения Контракта. «Поставщик» обязан возместить «Государственному заказчику» убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требования «Государственного заказчика» о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежит удовлетворению «Поставщиком» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования «Государственного заказчика».
6.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара и предоставлении «Поставщиком» документации указанной в п. 4.3. Контракта «Государственный заказчик» проводит экспертизу результатов исполнения «Поставщиком» обязательством по настоящему Контракту на предмет соответствия поставляемого товара и предоставленной документации требованиям и условиям настоящего Контракта.
6.7. Для проверки соответствия качества поставленного товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, «Государственный заказчик» проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться «Государственным заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.8. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, осуществляются за счет «Поставщика».

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом, при этом виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
7.3. Ответственность «Государственного заказчика»:
7.3.1. В случае просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, «Поставщик» вправе потребовать уплату неустоек (пеней, штрафов). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.3.2. За каждый факт неисполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.4. Ответственность «Поставщика»:
7.4.1. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контактом, «Государственный заказчик» направляет «Поставщику» требования об уплате неустойки (штрафов, пени).
7.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Поставщиком».
7.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере ____________ (_______) рублей ___ копеек, что составляет 10 (десять) % от цены настоящего Контракта.
7.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает сторону от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Вред, причиненный третьим лицам по вине «Поставщика» при исполнении обязательств по настоящему контракту, возмещается за счет «Поставщика». 
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Срок замены некачественного товара, выявленного в период срока эксплуатации товара не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения «Поставщиком» письменного требования «Государственного заказчика» о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех)рабочих дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме.
В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
8.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения форс - мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ (сертификат, справку, иное) компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
8.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.
9.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края (г. Владивостока) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии стороне, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Действие Контракта
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами                                  и действует по 30.12.2026 года, а в части осуществления гарантийных обязательств, а также начисления, уплаты пени и штрафа – до их полного исполнения.
11.2. Изменения условий контракта возможны по согласованию сторон в случаях предусмотренных гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
11.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию «Государственного заказчика» с «Поставщиком» допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
11.5. Вышеуказанные изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
11.6. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.7. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение «Государственным заказчиком» своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Прочие условия
	Вариант 1 12.1. Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан «Поставщику», другой находятся у «Государственного заказчика».
Вариант 2. 12.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.		
     12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.
	12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником «Поставщика» по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены «Государственного заказчика» по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому «Государственному заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.
	12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
    12.5. По окончании исполнения всех обязательств по Государственному контракту, Стороны проводят сверку взаимных расчетов, результаты которой оформляются двухсторонним актом сверки взаимных расчетов. В случае неполучения «Государственным заказчиком» от «Поставщика» акта сверки взаимных расчетов в течение 10 рабочих дней после предоставления акта сверки взаимных расчетов, либо мотивированных возражений на акт сверки взаимных расчетов, акт сверки считается принятым и подписанным в редакции «Государственным заказчиком».
	12.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – спецификация.
13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
«Государственный заказчик»:		«Поставщик»	
Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Дальневосточный 
межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний»			
Юридический адрес:

Почтовый адрес:	692519, Приморский край, г. Уссурийск,                         ул. Целинная д. 5 А
692519 г. Уссурийск,  ул. Целинная, 5-А				
Банковские реквизиты:			
ИНН/КПП	2511032133/ 251101001				
Лицевой счёт	03201444000 в отделе 
№11 УФК по Приморскому краю				
Корреспондентский 
 счёт
Расчетный счёт

БИК	40102810545370000012

03211643000000012000
ОКЦ №1 ДГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Приморскому краю г. Владивосток
010507002				
Телефон, факс	8(4234) 32-59-50				
Электронная почта	dmuc@25.fsin gov.ru				

     «Государственный заказчик»
_______________ /___________/
          (подпись)
«____» _____________ 20__ г.
 (м.п.)	«Поставщик»
 _______________ /___________/
      (подпись)
    «____» _____________ 20__ г.
(м.п.)	

Приложение №1
к проекту государственного контракта 
от __________________ 2026 г. № ___

Спецификация

№ 
 п/п	Наименование Товара	Описание объекта закупки, в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при отсутствии КТРУ); Характеристики в соответствии с КТРУ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу товара, руб.	
Итого, руб.	
1	Перчатки резиновые                           общего назначения (кроме медицинских)	ОКПД 2 - 22.19.60.119 - Перчатки резиновые прочие                                    КТРУ - 22.19.60.119-00000020 
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) (обязательное применение с 01.06.2024)

Для одноразового использования: Да; 
Размер: М; 
Хозяйственного назначения: Да. 	пара	134			
                                                                                                                                               ИТОГО                                                                                       		
Цена Контракта составляет _____________ (_______________) рублей ___ копеек в том числе НДС/НДС не облагается в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации.		Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, нормативных документов, стандартам и нормам, действующим на территории Российской Федерации для данного вида товаров. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), а также свободным от прав на него третьих лиц. 
	Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при доставке. Не допускается наличие на Товаре царапин, вмятин, механических и иных повреждений.
	Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям норм действующего законодательства Российской Федерации.
 Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. 
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту. 
	
     «Государственный заказчик»
_______________ /___________/
          (подпись)
«____» _____________ 20__ г.
 (м.п.)	«Поставщик»
 _______________ /___________/
      (подпись)
    «____» _____________ 20__ г.
(м.п.)