Объявление о закупке №100243531126100019
Номер 100243531126100019
Длительность закупочной сессии 2
Идентификационный код закупки 261032602124603260100100050000000244
Информация о заказчике
Наименование организации УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
ИНН организации 0326021246
КПП организации 032601001
ФИО уполномоченного лица заказчика Данзанова Нонна Геннадьевна
Адрес организации 670000, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, ул ул Некрасова, д. 20
Адрес электронной почты заказчика rsockanc03@rkn.gov.ru
Номер контактного телефона заказчика +7(830)123-79-00(8318)
Дополнительная контактная информация
Условия закупки
Наименование закупки (предмет контракта) Разработка проектно-сметной документации на оснащение системой автоматической пожарной сигнализации (АПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Управления Роскомнадзора по Республике Бурятия
Способ закупки Закупочная сессия
Тип закупки Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
Этап рассмотрения предложений Да
Стартовая цена / максимальная цена, руб 84250.00
Вид оплаты Оплата по счету
Условия оплаты В установленный срок
Рабочих дней с даты подписания документа о приемке 7
Планируемая дата заключения контракта 23.07.2026
Срок действия контракта по 30.12.2026
Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) 5 рабочих дней
Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту 5 рабочих дней
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену Нет
Дополнительные условия Источник финансирования настоящего Договора - Федеральный бюджет. Оплата производится по коду бюджетной классификации 09604012340390020244.
Бюджет Федеральный бюджет
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 Да
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ Да
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 30 календарных дней от даты заключения контракта
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ Нет
Требование к документации по ТРУ
Закупка российских товаров Нет
Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ Да
Форма контракта
Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии Да
Наименование файла ДОГОВОР Роскомнадзор 2026.doc
Условия поставки
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика Дополнительная информация о доставке График поставки
670000, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, ул ул Некрасова, д. 20
Ответственность сторон
№ Описание пункта
1 В случае просрочки выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан оплатить неустойку заказчику в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, за весь период просрочки. В случае просрочки платежей, Заказчик обязан оплатить неустойку Подрядчику в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, за весь период просрочки.
2 Все споры, возникшие между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Бурятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону от выполнения ею предусмотренных настоящим Договором обязательств. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Спецификация
1 Наименование товара (работ, услуг) УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Разработка проектно-сметной документации на оснащение системой автоматической пожарной сигнализации (АПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Управления Роскомнадзора по Республике Бурятия
Дополнительное описание товара, работы, услуги Разработка проектно-сметной документации на оснащение системой автоматической пожарной сигнализации (АПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Управления Роскомнадзора по Республике Бурятия
Страна происхождения
Количество 1 (УСЛ ЕД.)
Цена за ед. руб. 84250.00 (Не выше)
Стоимость, руб. 84250.00
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены Расчётная цена
Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен