|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
|
| 2 |
В случае нарушения Поставщиком предусмотренного Контрактом срока поставки товаров, Поставщик по письменному требованию Заказчика, уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, цены Контракта за каждый день просрочки.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
|
| 3 |
В случае неисполнения требования Заказчика о замене некомплектного, некачественного товара в предусмотренные Контрактом сроки Поставщик по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 процентов цены Контракта за каждый день просрочки. |
| 4 |
В случае поставки товара, не соответствующих по качеству условиям Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов цены Контракта и возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с поставкой некачественного товара. |
| 5 |
В случае нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по замене товара в гарантийный период Поставщик по письменному требованию Заказчика выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации цены Контракта за каждый день просрочки. |
| 6 |
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, не указанных в пунктах 1 - 5 Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены Контракта по каждому факту. |
| 7 |
Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту. |
| 8 |
В случае заключения Контракта с Поставщиком, не являющимся плательщиком НДС, в ходе исполнения Контракта такой Поставщик не вправе требовать увеличения цены Контракта на сумму НДС при установлении или возникновении обстоятельств, являющихся основанием для уплаты им НДС.
|
| 9 |
В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. Претензия может быть отправлена на юридический адрес ответчика или по электронной почте, по адресам, указанным Сторонами
|
| 10 |
Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Поставщику, сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
|
|
Спецификация
|
| 1 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПОЛКА ДЛЯ ВАННОЙ. Полка навесная |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип каркаса - Стеклянная
Тип конструкции – прямая
Тип полки - открытая
Комплектация - 2 полкодержателя, 2 дюбеля, 2 самореза
Размеры (Ш Г В)
Не менее 52x13x7,4 см |
| Страна происхождения |
Россия |
| Количество |
21 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
821.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
17241.00 |
| 2 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ИЗДЕЛИЯ СТОЛОВЫЕ, КУХОННЫЕ И БЫТОВЫЕ И ИХ ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Держатель для туалетной бумаги |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Цвет корпуса - стальной глянцевый
Материал корпуса - сталь
Ширина, мм - 150
Высота, мм
150
Глубина, мм
60
|
| Страна происхождения |
Россия |
| Количество |
36 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
434.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
15624.00 |
| 3 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ИЗДЕЛИЯ СТОЛОВЫЕ, КУХОННЫЕ И БЫТОВЫЕ И ИХ ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Диспенсер гигиенических средств |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Материал корпуса - пластик
Тип установки - настенный
Тип бумаги- рулон
Длина бумаги до 200 м
Цвет белый/серый
Поверхность глянцевая
Вместимость 1 рулон
Длина не менее 262 мм
Глубинане менее 105 мм
Ширина не менее 255 мм
Тип управления ручное
Индикация - смотровое окно
Конструктивные особенности - Замок
|
| Страна происхождения |
Россия |
| Количество |
10 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
984.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
9840.00 |
| 4 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ИЗДЕЛИЯ СТОЛОВЫЕ, КУХОННЫЕ И БЫТОВЫЕ И ИХ ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Крючок |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Кол-во крючков – 4 шт
Размеры (Ш Г В)
Не менее 33,6 х 5,6 х 8 см
Материал
Нержавеющая сталь
Метод крепления
Шурупы
Поверхность Глянцевая
|
| Страна происхождения |
Россия |
| Количество |
18 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
347.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
6246.00 |
| 5 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ИЗДЕЛИЯ СТОЛОВЫЕ, КУХОННЫЕ И БЫТОВЫЕ И ИХ ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Крючок — копия строки 4 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Вид изделия - Крючок
Кол-во крючков – 2 шт
Размеры:
Ширина, см -
Не менее 21.5
Глубина, см -
Не менее 5.6
Высота, см -
Не менее8
Материал - нержавеющая сталь
Метод крепления - шурупы
Цвет - хром
Поверхность - глянцевая
|
| Страна происхождения |
Россия |
| Количество |
20 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
477.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
9540.00 |
| 6 |
Наименование товара (работ, услуг) |
АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОЧИЕ. Дозатор для мыла |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Материал - хром
объем не менее 0.40 л.
Размеры:
Ширина не менее 75,00 мм
Высота не менее 190,00 мм
Глубина не менее 75.00 мм
Тип дозатора-настенный
|
| Страна происхождения |
Россия |
| Количество |
39 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
570.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
22230.00 |
| 7 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ИЗДЕЛИЯ СТОЛОВЫЕ, КУХОННЫЕ И БЫТОВЫЕ И ИХ ДЕТАЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Крючок |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Вид изделия - Крючок
Кол-во крючков – 1 шт
Материал - нержавеющая сталь
Размеры:
Ширина, мм - не менее 50
Высота, мм – не менее 50
Глубина, мм – не менее 50 |
| Страна происхождения |
Россия |
| Количество |
18 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
202.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
3636.00 |
| 8 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ВЕШАЛКИ. Вешалка металлическая |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип вешалки настенная
Цветовая палитра -
Серый / серебристый
Материал - нержавеющая сталь
Описание - вешалка с 5 крючками
|
| Страна происхождения |
Россия |
| Количество |
1 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
1290.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
1290.00 |