|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ |
| 2 |
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения Поставщиком/Заказчиком обязательств, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком/Заказчиком обязательств, направляется требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). |
| 3 |
Штрафы и пени начисляются в соответствии с ч.5-8 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 и в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. |
| 4 |
Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. |
| 5 |
Общая стоимость поставки Товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта в том числе: стоимость Товара в полной комплектации, оформление всех необходимых документов на Товар, затраты на поставку товара до места передачи Заказчику, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 6 |
При заключении контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, в том числе в случаях снятия Поставщика с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и (или) в случае если доходы Поставщика, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей - с даты утраты права на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» |
| 7 |
В случае, если Поставщик является самозанятым физическим лицом, самозанятым индивидуальным предпринимателем, он обязан известить Заказчика об утрате права на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», в том числе в случаях снятия Поставщика с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и (или) в случае если доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 млн. руб., не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующего события. |
| 8 |
Для проверки представленных Поставщиком (Исполнителем) результатов поставки товара (оказания Услуг) в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, Заказчик в течении 7 (семи) рабочих дней проводит экспертизу результатов поставки товара (оказания Услуг), предусмотренных Контрактом. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре, препятствующих его приемке, Заказчиком оформляется отрицательное заключение, содержащее перечень нарушений условий Договора. На основании отрицательного заключения Заказчиком оформляется мотивированный отказ от приемки Товара, который направляется Поставщику. |
| 9 |
Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |
| 10 |
Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности. Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Контракта своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Контракта. |
| 11 |
Если поставляемый товар попадает под действие ПП РФ от 31.12.2019 г. №1956 "Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности» подлежит обязательной маркировке (соответствующей требованиям «Честного знака»), то он должен иметь специальную маркировку. Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара, если в ходе приемки будет выявлено, что в системе маркировки данный код товара отсутствует или ему не соответствует. Товар считается поставленным при условии надлежаще оформленным сопроводительным документам, с указанным кодом маркировки товара. Данный код должен быть обязательно зарегистрирован в системе маркировки. |
| 12 |
Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), отвечающей требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, и обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. Упаковка товара должна быть целой, без повреждений, должна иметь неповрежденные маркировку и этикетки. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Товар не должен иметь видимых дефектов и повреждений. |
| 13 |
Поставщик предоставляет гарантии на Товар не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантия исчисляется со дня приемки товара |
| 14 |
Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения Контракта, в случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия, Стороны решают в Арбитражном суде Иркутской области |
| 15 |
Внесение изменений в настоящий Контракт при его исполнении допускается в случаях, установленных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ |
|
Спецификация
|
| 1 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КИСТИ. Кисть малярная (радиаторная) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Apтикул: 33244
Категория: Строительство и ремонт||Инструменты||Малярные и отделочные инструменты||Малярные кисти
STAYER UNIVERSAL, 63 мм, 2,5 , светлая натуральная щетина, деревянная ручка, все виды ЛКМ, радиаторная кисть , радиаторная кисть (0112-63)
Вид щетины – натуральная
Форма пучка : прямоугольная
Вид материала рукоятки : Дерево
-----------------------------------------------------------------
Тип - Кисть малярная
Тип кисти - Радиаторная
Ширина кисти, мм - 63
Назначение - Малярно-штукатурный
Материал ворса - Натуральный
Ширина, мм - 63
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
8 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
541.80 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
4334.40 |
| 2 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КИСТИ. Валик малярный |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Apтикул: 33242
Категория: Строительство и ремонт||Инструменты||Малярные и отделочные инструменты||Валики и малярные ванночки
Валик малярный 180 мм полиакриловый нитяной для краски эмали грунтовки диаметр 40/76 мм ворс 18 мм ручка 6 мм |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
8 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
750.96 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
6007.68 |
| 3 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Трос стальной |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Apтикул: 33269
Категория: Строительство и ремонт||Крепеж и фурнитура||Такелаж||Канаты и тросы
Трос стальной 5 мм, оцинкованный, 20 метров |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
1 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
1120.14 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
1120.14 |
| 4 |
Наименование товара (работ, услуг) |
КИСТИ. Кисть малярная КМ80 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Apтикул: 33243
Категория: Строительство и ремонт||Инструменты||Малярные и отделочные инструменты||Малярные кисти
Кисть КМ 80 Мастер с изгибателем (Светлая, натуральная щетина, красная рукоятка), АКОР
Вид щетины – натуральная
Форма пучка : круглая
Вид материала рукоятки : Пластик
----------------------------------------------------------------
диаметр - 80, длина щетины - 70 мм
кустовая набивка, светлая натуральная щетина-да
съемная пластиковая ручка, поворотный изгибатель - да
Возможность крепления удлинителей: как телескопического, для валиков, так и резьбового - да
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
4 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
1423.80 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
5695.20 |
| 5 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ЗАМКИ. Замок для дверей |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Apтикул: 33245
Категория: Строительство и ремонт||Двери, окна, лестницы и комплектующие||Ручки, замки и фурнитура||Замки и цилиндры для дверей
Врезной замок для деревянных дверей с ручками (левых и правых) Стандарт 103/50B вертушка AC старая медь
Тип конструктивного исполнения корпуса : Врезной ;
Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе) : Простой ;
Тип замка по варианту открывания дверного полотна : Правый
Тип - Замок
Вид замка - Врезной
Ширина, мм - 60
Открывание - Правое (петли справа)
Цвет Старая медь
Вид накладки на замок - Евроцилиндр
Тип дверной ручки - На планке
Тип ригелей - Прямоугольный
Тип механизма - Цилиндровый
Вылет ригелей, мм - 18
Межосевое расстояние, мм - 50
Вес товара, г - 756
Количество ключей, шт - 5
Материал - Сталь
Гарантия - 1 год
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
10 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
1533.42 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
15334.20 |
| 6 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ИНСТРУМЕНТ ПРОЧИЙ. Пистолет для монтажной пены |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Apтикул: 33241
Категория: Строительство и ремонт||Инструменты||Монтажные и крепежные инструменты||Пистолеты для пены
Пистолет для монтажной пены Sila Pro профессиональный тефлоновый, нержавеющая сталь, двухкамерный ствол, для окон дверей |
| Страна происхождения |
|
| Количество |
1 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
2412.90 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
2412.90 |