| Объявление о закупке №200909686126100156 | |
| Номер | 200909686126100156 |
| Длительность закупочной сессии | 24 |
| Идентификационный код закупки | 261503100460750310100100070000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ИПТМ РАН |
| ИНН организации | 5031004607 |
| КПП организации | 503101001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Винсковская Вера Владимировна |
| Адрес организации | Московская обл, г Черноголовка, ул Академика Осипьяна, д 6 |
| Адрес электронной почты заказчика | snab@iptm.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(496)524-42-22 |
| Дополнительная контактная информация | 89265357739 |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Лампы светодиодные,лампы натриевые, изолента ПВХ, шайба оцинкованная |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 7671.36 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 30.09.2026 |
| Срок действия контракта по | 30.10.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами УПД или товарной накладной (Торг-12) осуществить проверку комплектности, качества. Приемка Товара по количеству производится Заказчиком при поставке Товара на склад Заказчика. Количество и ассортимент поставляемого Товара должны соответствовать указанным в Спецификации к настоящему Контракту. В случае если при приемке поставленного Товара будет выявлено несоответствие количества и/или ассортимента поставленного Товара, в момент приемки Товара в присутствии представителей полномочных представителей Поставщика и Заказчика в товарной накладной /УПД ставится отметка о количестве недостающего Товара и подписи Сторон. |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | Поставщик обязан в момент передачи Товара, передать Заказчику оригиналы соответствующих счетов-фактур и счетов на оплату, УПД или товарную накладную (Торг-12), оформленные должным образом в соответствии с действующим законодательством РФ. Документы, подтверждающие выполнение обязательств по Контракту передаются Поставщиком Заказчику при поставке Товара. По итогам приемки товара Заказчик подписывает товарную накладную (или УПД). Подписание Заказчиком товарной накладной или УПД подтверждает, что обязанность Поставщика по передаче Товара Заказчику исполнена. Обмен документами о приемке Товара может осуществляться по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (Контур.Диадок) с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности отправки товарной накладной или УПД через ЭДО, документы отправляется Поставщику по электронной почте, с последующей передачей оригинала. |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта с включением Поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях: - в случае просрочки поставки Товара более чем на 10 календарных дней; - неполной поставки Товара, несоответствия количества наименованию (пересортицы) Товара; - в случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Контракта; в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства; - в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации; - если одновременно действуют два условия: произошла реорганизация поставщика, подрядчика или исполнителя — российского лица; права и обязанности по Контракту перешли к иностранному юрлицу; - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | В комплекте с Товаром должны идти все необходимые документы (паспорт, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации, декларация о соответствии, сертификаты и разрешения, и иные документы, необходимые для поставляемого Товара, на русском языке). Цена Контракта включает: стоимость товара, НДС (при наличии), упаковку товара, хранение на складе Поставщика, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку до склада Заказчика, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Бюджет | |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 15 рабочих дней от даты заключения контракта |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ без приложения к контракту | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Нет |
| Наименование файла | |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Московская обл, г Черноголовка, ул Академика Осипьяна, д 6 | Уведомление на электронную почту за 2 дня до планируемой доставки. Не допускается частичная поставка Товара: Товар должен быть поставлен единой партией. | В рабочее время с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 14.00 |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случае нарушения срока оплаты товара, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. |
| 2 | В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в размере одна трехсотая действующая на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. |
| 3 | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 10 % от цены Контракта. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. |
| 4 | Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. В случае нарушения согласованных сроков поставки Товара, более чем на 10 календарных дней, Поставщик обязан возвратить всю оплаченную ранее Заказчиком сумму по настоящему Контракту, а также пени в размере 0,1 % от стоимости непоставленного Товара, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика о необходимости возврата денежных средств. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | Лампа светодиодная "свеча" |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Лампа 9 Вт LED B35-9W-827-E27 720 Лм 2700 К светодиодная "свеча" тёплый белый свет («ЭРА» ) Номинальное напряжение: 170-265 В, 50 Гц. Цоколь: E27. Мощность: 9 Вт. Эквивалент ЛОН: 80 Вт. Световой поток: 720 лм. Цветовая температура: 2700 К (тёплый белый свет). Индекс цветопередачи: более 80. Срок службы: 30 000 часов. Температура эксплуатации: от -25 °C до +50 °C. Габаритные размеры: Ø37х100 мм. Гарантия: 2 года. Сертификат: EAC. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 20 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 103.09 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 2061.80 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | Лампа светодиодная "груша" |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Лампа 19 Вт LED A65-19W-827-E27 1520 Лм 2700 K светодиодная "груша" тёплый белый свет («ЭРА» ) Номинальное напряжение: 170-265 В, 50 Гц. Номинальная мощность: 19 Вт. Эквивалент ЛОН: 160 Вт. Цоколь: Е27. Цветовая температура: 2700 К (тёплый белый свет). Световой поток: 1520 лм. Индекс цветопередачи: более 80. Срок службы: 30 000 часов. Температура эксплуатации: от -25 °C до +50 °C. Габаритные размеры: Ø65x134 мм. Сертификат: EAC. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 10 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 156.77 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 1567.70 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | Шайбы оцинкованные |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Шайба 6х12мм DIN 125 оцинкованная Назначение Разъемные конструкции Материал-Оцинкованная сталь Тип изделия-Шайба Высота в м-0.001 Ширина в м-0.012 Глубина в м-0.012 Вес в кг-0.002 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 100 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 0.61 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 61.00 | |
| 4 | Наименование товара (работ, услуг) | Изолента ПВХ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Изолента TIK905T синяя ПВХ 19ммХ20м Предназначена для изоляции электрических соединений, а также для маркировки проводов, шнуров, кабелей. Напряжение пробоя: 6500 В. Температура эксплуатации: от +5 °С. Материал: ПВХ с липким слоем. Цвет изделия-Синий Высота в м-0.019 Ширина в м-0.08 Глубина в м-0.08 Объём в м3-0.000122 Вес в кг-0.045 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 10 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 52.46 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 524.60 | |
| 5 | Наименование товара (работ, услуг) | Лампа натриевая высокого давления |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Лампа 250Вт 24417 NAV-T 250W Е40 33200Лм 2000К натриевая (OSRAM) Тип изделия-Лампа Напряжение-220-240 V Мощность лампы-250Вт Тип лампы-Газоразрядная Особый тип лампы-ДНаТ Тип цоколя (патрона)-Е40 Количество товара в упаковке-12 Высота в м-0.055 Ширина в м-0.055 Глубина в м-0.28 Объём в м3-0.000847 Вес в кг-0.239 Хрупкость-да | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 2 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 1728.13 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 3456.26 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |