| Объявление о закупке №200909462126100271 | |
| Номер | 200909462126100271 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ |
| ИНН организации | 6658040878 |
| КПП организации | 665801001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Демешкина Надежда Александровна |
| Адрес организации | 620014, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул ул Вайнера, д. 2 |
| Адрес электронной почты заказчика | delo.egti@mail.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | 7(343)371-76-45 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Изготовление и поставка печатного издания научного журнала «Искусство театра» (выпуск 2) |
| Способ закупки | Закупочная сессия с возможностью перехода в закупочную сессию за право заключения контракта |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 187500.00 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | Предоплата |
| Размер предоплаты | 30 % |
| Условия выплаты аванса | в течение 7 рабочих дней с момента подписания Контракта и предъявления Заказчику счета |
| Планируемая дата заключения контракта | 31.08.2026 |
| Срок действия контракта по | 27.11.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | В соответствии с условиями настоящего Контракта |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | В соответствии с условиями настоящего Контракта |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | В соответствии с условиями настоящего Контракта |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения и может быть изменена по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Государственного контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. Оплата производится в рублях Российской Федерации. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. Стоимость Услуг, подлежащая оплате Заказчиком по настоящему Контракту, подлежит уменьшению путем удержания неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, либо основания для их уплаты штрафа возникнут позднее, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму в течение 7 (семи) дней с момента получения требования Заказчика. Днем исполнения платежа признаётся день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| Бюджет | средства от приносящей доход деятельности |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 42 рабочих дня от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | ГК_Искусство театра в. 2 б-а б-в юр.docx |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| г Екатеринбург, ул Карла Либкнехта, д 38 | Ответственное лицо - Биктимиров Владислав, 8-912-228-61-73 | в соответствии с техническим заданием и предварительной договоренностью с Заказчиком |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. |
| 2 | Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. |
| 3 | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке: а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей; |
| 4 | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. |
| 5 | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в следующем порядке: а) в случае если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей; |
| 6 | За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей; б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей. |
| 7 | В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. |
| 8 | Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Исполнитель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Заказчика приемка-сдача работ откладывается на срок вынужденной задержки по согласованию сторон. При расчетах за выполненные работы Заказчик вправе вычитать из цены Контракта сумму неустоек, начисленных Исполнителю, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия – в Арбитражном суде Свердловской области. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | УСЛУГИ. Изготовление и поставка печатного издания научного журнала «Искусство театра» (выпуск 2) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | В строгом соответствии с Техническим заданием (приложение к ГК) и условиями ГК, в том числе: 1. Исполнитель до момента печати производит корректуру печатного издания под руководством научного редактора типографии, имеющего ученую степень и/или ученое звание; 2. Исполнитель изготавливает и поставляет печатное издание: на основании переданного Заказчиком макета печатного издания выполняет верстку материалов и подготовку оригинал-макета для печати; проводит работы по редакционно-корректорской подготовке издания; выполняет дизайн обложки издания (на основе макета, предоставленного Заказчиком); присваивает изданию ISBN; выполняет печать тиража; обеспечивает отправку 16 обязательных экземпляров в РГБ, с предоставлением подтверждающих документов об отправке Заказчику. 3. Исполнитель проверяет материалы издания Заказчика на соответствие требованиям для индексации в РИНЦ, ВАК и международных базах данных. 4. Исполнитель по итогам работы консультирует Заказчика о возможностях размещения издания в электронных библиотечных системах. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 150 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 1250.00 | |
| Стоимость, руб. | 187500.00 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Иной метод |