| Объявление о закупке №200909247126100236 | |
| Номер | 200909247126100236 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Идентификационный код закупки | 251772201965277220100100070000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" |
| ИНН организации | 7722019652 |
| КПП организации | 772201001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Усатова Татьяна Михайловна |
| Адрес организации | 111250, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, УЛ. КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, Д. 14, СТР. 1 |
| Адрес электронной почты заказчика | UsatovaTM@mpei.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(495)362-75-34 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Поставка инструментов |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 272046.20 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 21.08.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | В течение 3 рабочих дней с даты поставки товара. |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | В момент передачи товара. |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в связи с неисполнением Поставщиком принятых обязательств или ненадлежащим исполнением в части соблюдения сроков исполнения обязательств, количеству и качеству Товара. |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | Цена контракта включает в себя стоимость доставки, стоимость разгрузочно-погрузочных работ, тары, упаковки и иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта. |
| Бюджет | |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 14 календарных дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Да |
| Требование к документации по ТРУ | Необходимо предоставить анкету участника закупки в формате WORD (см. приложенные документы) и декларацию о соответствии в соответствии со статьей 31 44-ФЗ |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | Объект закупки Д-15287.DOCX |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| г Москва, пр-д 2-й Перова Поля, д 7 | Товар должен поставляться с полным комплектом документации, необходимым для его использования. Каждая единица товара должна сопровождаться документацией на русском языке, позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя; техническая документация может быть на английском языке. Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья человека в процессе эксплуатации. Срок гарантийных обязательств, с момента поставки товара: гарантия производителя | |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. |
| 2 | 4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) вправе взыскать с Заказчика штраф в сумме 1 000 рублей 00 копеек (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042). 5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 6. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). |
| 3 | 7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком). |
| 4 | 8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042). 9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000 рублей 00 копеек (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042). 10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. |
| 5 | 11. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) несет ответственность за причиненный ущерб вследствие ненадлежащего исполнения настоящего Контракта перед третьими лицами. 12. Вред жизни, здоровью или имуществу гражданина, а также вред, имуществу юридических лиц, причиненный Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) в результате исполнения принятых обязательств/ненадлежащего исполнения, подлежит возмещению Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) в полном объеме. 13. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если таковое явилось следствием чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 14. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. |
| 6 | 15. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Оптический сварочный аппарат KIWI-6500 (Скалыватель KIWI-6240) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Выравнивание по сердцевине волокна: Да. Совместимые типы ОВ: Одиночные кварцевые оптические волокна: SMF (G.652/654/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655) CSF (G.654). Средние потери на соединении: 0.02дБ(SM), 0.01дБ(MM), 0.04дБ(NZDS), 0.04дБ(EDF). Диаметр свариваемого волокна: 80-150 мкм. Диаметр покрытия свариваемого волокна: 100-3000 мкм. Длина зачищаемых волокон: 7-16 мм. Обратные потери: ≥60дБ. Тест на растяжение: 2.0 N. Среднее время сварки: 6 секунд. Среднее время термоусадки: 15 секунд. Количество программ сварки / термоусадки: 90/30. Длина КДЗС: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 60 мм. Ресурс электродов: 5500 сварок. Определение типа ОВ: Автоматическое. Условия эксплуатации: Температура: от -10 до+50°C; влажность:0~95%; высота 0~5000 м. Питание: Адаптер переменного тока: 100~240В, 50/60Hz; Литиевая батарея, 5.2 Ач. Ресурс батареи: 300 циклов (сварка + усадка КДЗС). Интерфейсы (порты): USB для сохранения результатов сварки и обновления ПО. Дисплей: Цветной сенсорный LCD дисплей 4,2”. Интерфейс: Русифицирован. Увеличение изображения: По оси X или Y – 520х, одновременно по двум осям - 220х. Хранение результатов: 10000 групп последних результатов/ 100 изображений. Режимы сварки: Авто, Ручной, полностью автоматический. Универсальный держатель ОВ: 250, 900 мкм, 2мм, 3мм, 3х2мм, 900 мкм в свободном буфере (Loose-Tube). Защита от падения: С высоты 76 см на нижнюю грань. Габариты: 120 х 120 х 130 мм. Масса: 1,4 кг(без батареи), 1.74 кг (с батареей). Комплектация: Сварочный аппарат KIWI-6500: 1шт. Скалыватель: 1шт. Стриппер: 1шт. Адаптер переменного тока: 1шт. Батарея: 1шт. Запасные электроды: 1шт. Лоток для КДЗС: 1шт. Руководство по эксплуатации и ПО на CD: 1шт. Краткая инструкция: 1шт. Кейс для переноски: 1шт. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 187923.90 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 187923.90 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ. Катушка, компенсационная SM, FC/UPC-SC/UPC, 1000м в пластиковом кейсе KH-SM-FC/UPC-SC/UPC-1000-Р |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Длина оптического волокна: 1000м. Тип волокна: SM. Тип волновода: 9/125 мкм. Тип разъема1: FC. Тип разъема2: SC. Тип полировки разъема 1: UPC. Тип полировки разъема 2: UPC. Длина шнуров подключения: 1 м. Размеры: 250х150х65 мм. Вес: 810 г. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 7151.44 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 7151.44 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | ИНСТРУМЕНТ. Дрель-шуруповерт DeWalt, 18 В, 45 Нм, 2 АКБ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Тип питания: от аккумулятора Режимы работы: завинчивание, сверление Максимальная мощность: 703 Вт Тип патрона: быстрозажимной Крутящий момент, Нм - 45 Время работы от аккумулятора: 5 ч. Количество скоростей: 2 Макс. обороты на 1ой скорости, об./мин: 650 Макс. обороты на 2ой скорости, об./мин: 2200 Макс. диаметр патрона: 13 мм Макс. диаметр завинчиваемых шурупов: 6 мм Напряжение аккумулятора: 18 В Емкость, А•ч: 2 Количество аккумуляторов в комплекте: 2 Тип аккумулятора: LiIon (литий-ионный) Класс инструмента: Профессиональный | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 2 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 18608.61 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 37217.22 | |
| 4 | Наименование товара (работ, услуг) | ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ ПРОЧИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ. Комплект для монтажа оптики KIWI-KIT-STD (25 предметов) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Назначение: набор для монтажа и разделки ВОК, из 25 высококачественных инструментов. Комплектация: Набор отверток (2х плоских отвертка + 2 крестовых); Длинногубцы Rubycon; Бокорезы Rubycon; Тросокус Rubycon; Плоскогубцы Rubycon; Нож универсальный Tajima; Стриппер Kabifix FK 28 предназначен для снятия внешней оболочки кабеля диаметром от 6 до 28 мм. Нож само-поворотный, позволяет делать поперечную, продольную и спиральную резку оболочки; Стриппер MILLER 821 (T-типа) для удаления оболочек модулей 04-13 мм; Стриппер MILLER ClauWCFS-2 для удаления буфера 250 мкм; Стриппер-прищепка IMEAL 45-163 для удаления оболочки кабеля (3.2…6.4 мм); Набор луп; Рулетка Tajima; Фонарь; Пинцет VETUS; Кейс; Набор проволочек для прочистки коннекторов; Ножовка по металлу с полотном 300мм; Ножницы для кевлара ME@LI; Дозатор; Маркер; Изопропанол (1 л); Салфетки безворсовые 11*21 см (280 шт.); Изолента ПВХ 15мм*20м; Этикетки маркировочные самоклеющиеся; Батарейки. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 39753.64 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 39753.64 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |