| Объявление о закупке №200909038126100534 | |
| Номер | 200909038126100534 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Идентификационный код закупки | 251665802145966580100100110000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФГБУ "НИИ ОММ" МИНЗДРАВА РОССИИ |
| ИНН организации | 6658021459 |
| КПП организации | 665801001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Гайсин Альфрэд Робертович |
| Адрес организации | 620028, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул УЛ. РЕПИНА, д. Д.1 |
| Адрес электронной почты заказчика | zakup148@gmail.com |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(922)354-76-60 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Оказание услуг по оформлению подписки и доставке периодических изданий на 2 полугодие 2026 года |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 67816.79 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней c даты подписания контракта | 10 |
| Планируемая дата заключения контракта | 03.07.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | в течение одного рабочего дня |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | до 10 числа каждого месяца |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | предусмотрено: п.9.4. договора |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | |
| Бюджет | средства учреждения |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 31.12.2026 |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Нет |
| Форма контракта | |
| Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | Проект договора.docx |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Репина, д 1 | ||
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | 6.1. По настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 6.2. В случае невыполнения Заказчиком обязанности по оплате Поставщик вправе не производить поставку Изданий и в одностороннем порядке отказаться от Договора. 6.3. За нарушение срока поставки Изданий Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. |
| 2 | 6.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, Поставщик вправе потребовать уплату пеней в соответствии с действующим законодательством РФ. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Заказчиком. |
| 3 | 6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, последний уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее-Правила), и устанавливается в размере 10 процентов цены настоящего Договора. |
| 4 | 6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей . 6.7. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пеней, если неисполнение обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6.8. Поставщик полностью освобождается от ответственности за нарушение сроков поставки Изданий в случае прекращения выпуска или задержки выпуска Издания. |
| 5 | 6.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора и/или в связи с ним, подлежат обязательному урегулированию Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 15 (пятнадцать) дней с момента получения. После соблюдения претензионного порядка Стороны могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Ответчика. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖУРНАЛЫ. Акушерство и гинекология (Россия). Печатная версия |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Кол. вых. 1 компл.: 6 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (КОМПЛ.) | |
| Цена за ед. руб. | 8738.76 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 8738.76 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖУРНАЛЫ. БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Россия). Печатная версия (Не маркируется) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Кол. вых. 1 компл.: 3 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (КОМПЛ.) | |
| Цена за ед. руб. | 1552.77 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 1552.77 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖУРНАЛЫ. ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: ЖУРНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА ЛПУ (Россия). Печатная версия (12+) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Кол. вых. 1 компл.: 6 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (КОМПЛ.) | |
| Цена за ед. руб. | 29031.36 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 29031.36 | |
| 4 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖУРНАЛЫ. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА (Россия). Печатная версия |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Кол. вых. 1 компл.: 2 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (КОМПЛ.) | |
| Цена за ед. руб. | 1746.02 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 1746.02 | |
| 5 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖУРНАЛЫ. НЕОНАТОЛОГИЯ: НОВОСТИ, МНЕНИЯ, ОБУЧЕНИЕ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Кол. вых. 1 компл.: 2 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (КОМПЛ.) | |
| Цена за ед. руб. | 5112.66 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 5112.66 | |
| 6 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖУРНАЛЫ. ПЕДИАТРИЯ. ЖУРНАЛ ИМЕНИ Г.Н. СПЕРАНСКОГО (Россия). Печатная версия (18+) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Кол. вых. 1 компл.: 3 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (КОМПЛ.) | |
| Цена за ед. руб. | 10046.88 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 10046.88 | |
| 7 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖУРНАЛЫ. Проблемы репродукции (Россия). Печатная версия |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Кол. вых. 1 компл.: 3 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (КОМПЛ.) | |
| Цена за ед. руб. | 4559.16 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 4559.16 | |
| 8 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖУРНАЛЫ. Российский вестник акушера-гинеколога (Россия). Печатная версия |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Кол. вых. 1 компл.: 3 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (КОМПЛ.) | |
| Цена за ед. руб. | 3883.74 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 3883.74 | |
| 9 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖУРНАЛЫ. РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ (Россия). Электронная версия (Pdf). Рассылка на e-mail Kuznecovaei@niiomm.ru; |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Кол. вых. 1 компл.: 3 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (КОМПЛ.) | |
| Цена за ед. руб. | 3145.44 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 3145.44 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Иной метод |