| Объявление о закупке №200909207126100089 | |
| Номер | 200909207126100089 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Идентификационный код закупки | 261770341098077040100100400000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФГБУ "РОСДЕТЦЕНТР" |
| ИНН организации | 7703410980 |
| КПП организации | 770401001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Абдряшитов Рифат Ринатович |
| Адрес организации | 119048, Г.Москва, ул УЛ. УСАЧЁВА, д. Д. 64 |
| Адрес электронной почты заказчика | info@rosdetcentr.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(495)122-21-26 |
| Дополнительная контактная информация | Доб. 42125 |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Поставка оборудования для обеспечения уставной деятельности ФГБУ «Росдетцентр» |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 250671.75 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней c даты подписания контракта | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 03.07.2026 |
| Срок действия контракта по | 30.09.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | Приемка Товара производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения документов, предусмотренных положениями Контракта. При отсутствии замечаний к поставленному Товару Заказчик подписывает товарную накладную или универсальный передаточный документ и возвращает 1 (один) экземпляр Поставщику. |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | Поставщик вместе с Товаром должен передать Заказчику подписанный со своей стороны счет, счет-фактуру (при наличии) и товарную накладную или универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах. |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Сообщение о расторжении Контракта в одностороннем порядке считается надлежаще направленным Заказчиком посредством использования функционала ЕАТ в личный кабинет Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) по Контракту на ЕАТ. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты направления Заказчиком сообщения в личный кабинет Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | 1. В стоимость Контракта включены все расходы, связанные с доставкой, погрузкой, разгрузкой, подъёмом на этаж, сборкой (при необходимости) Товара. 2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из обязательств по Контракту между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Претензия должна быть направлена в письменной форме по адресу Стороны или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. В целях оперативного реагирования на полученную претензию допускается ее направление по адресу электронной почты с последующим представлением оригинала. Датой получения претензии, направленной по электронной почте, является дата отправки претензии, если претензия направлена в нерабочий или праздничный день, то датой получения претензии, направленной по электронной почте, будет является первый рабочий день после еe отправки. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в установленный в ней срок либо в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения, если в претензии срок не установлен, а по обстоятельствам, требующим принятия незамедлительных мер, незамедлительно принять соответствующие меры, о чём сообщить инициатору претензии. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии и её обоснованности и обязывает Сторону совершить установленные в ней действия в указанный срок. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд города Москвы. |
| Бюджет | Средства бюджетного учреждения |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 5 рабочих дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | Техническое_задание.docx |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| г Москва, Саввинская наб, д 25 | Поставка осуществляется в течение рабочего времени с 10.00 до 17.00 (за исключением выходных дней и общегосударственных праздников). Конкретное время поставки, подъема Товара должно согласовываться с Заказчиком по реквизитам, указанным в Контракте не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки. | В соответствии с Техническим заданием |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации. |
| 2 | В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). |
| 3 | В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. |
| 4 | Размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, установленных Контрактом, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». |
| 5 | Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. |
| 6 | Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. |
| 7 | Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. |
| 8 | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | КОММУТАТОРЫ. Коммутатор TP-LINK TL-SG1005P |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | В соответствии с Техническим Заданием. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 3 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 6204.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 18612.00 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АУДИО/ВИДЕО. Переходник Speakon - Speakon (Бочонок) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | В соответствии с Техническим Заданием. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 6 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 2386.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 14316.00 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АУДИО/ВИДЕО. Разъем Speakon кабельный, 4-Pin |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | В соответствии с Техническим Заданием. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 10 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 1752.33 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 17523.30 | |
| 4 | Наименование товара (работ, услуг) | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Соединитель витой пары, интернет кабеля RJ45 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | В соответствии с Техническим Заданием. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 30 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 324.67 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 9740.10 | |
| 5 | Наименование товара (работ, услуг) | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ. Удлинитель USB по витой паре CAT5e/6 LENKENG LKV100USB |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | В соответствии с Техническим Заданием. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 4 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 12103.67 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 48414.68 | |
| 6 | Наименование товара (работ, услуг) | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ. Удлинитель HDMI по витой паре AV Access 4KEX60-H2 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | В соответствии с Техническим Заданием. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 3 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 35040.67 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 105122.01 | |
| 7 | Наименование товара (работ, услуг) | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ. Разветвитель USB |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | В соответствии с Техническим Заданием. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 3 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 1977.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 5931.00 | |
| 8 | Наименование товара (работ, услуг) | КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ. Кабель акустический AURA OFC, красный, 2.5мм2, 50м/катушка SCC-3253 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | В соответствии с Техническим Заданием. | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 2 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 15506.33 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 31012.66 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |