| Объявление о закупке №100187102126100026 | |
| Номер | 100187102126100026 |
| Длительность закупочной сессии | 2 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН организации | 3250065180 |
| КПП организации | 325701001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Черткова Елена Васильевна |
| Адрес организации | 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРЯНСК, ул УЛ. ТРУДОВАЯ, д. Д. 1 |
| Адрес электронной почты заказчика | cev@reg32.roszdravnadzor.gov.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(920)605-01-52 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Изготовление,доставка и монтаж жалюзи |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 11177.10 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 5 |
| Планируемая дата заключения контракта | 19.08.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | 1 рабочий день |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | 1 рабочий день |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 44-фз |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | |
| Бюджет | федеральный |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 21.08.2026 |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ без приложения к контракту | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Нет |
| Наименование файла | |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Брянская обл, г Брянск, ул Трудовая, д 1 | офис 404 | |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 2. В случае просрочки поставки товара Продавец обязуется по требованию Покупателя уплатить неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Спецификации (-ий), по которой (-ым) производится поставка. Покупатель вправе, но не обязан предъявить Продавцу требование об уплате неустойки. Неустойка подлежит оплате Продавцом исключительно в случае предъявления Покупателем претензии Продавцу. 3. При возникновении процедурных либо имущественных разногласий Стороны принимают возможные меры по урегулированию возникших разногласий путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным. Разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖАЛЮЗИ И ШТОРЫ. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ МАГНУМ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | 0,840*1,670 ,ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ,25ММ,100 КАБ.403 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 2 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 1306.80 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 2613.60 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖАЛЮЗИ И ШТОРЫ. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ МАГНУМ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | 0,760*1,620 ,ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ,25ММ,100 КАБ.403 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 1247.40 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 1247.40 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖАЛЮЗИ И ШТОРЫ. ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛАЙН СТАНДАРТ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | 2600*1870 ТКАНЕВЫЕ 252 БЕЛЫЙ 89ММ | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 3969.90 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 3969.90 | |
| 4 | Наименование товара (работ, услуг) | ЖАЛЮЗИ И ШТОРЫ. ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛАЙН СТАНДАРТ |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | 2520*1770 ТКАНЕВЫЕ 252 БЕЛЫЙ 89ММ | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1 (шт.) | |
| Цена за ед. руб. | 3346.20 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 3346.20 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение | ООО "РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОКОН" (ИНН: 3250071698, КПП:325701001) |