| Объявление о закупке №100150688126100091 | |
| Номер | 100150688126100091 |
| Длительность закупочной сессии | 24 |
| Идентификационный код закупки | 261343900622034560100100200000000242 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФКУ ИК-25 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН организации | 3439006220 |
| КПП организации | 345601001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Сергей Ильясович |
| Адрес организации | 403532, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ФРОЛОВО, ул УЛ. ХЛЕБОРОБНАЯ, д. Д. 107 |
| Адрес электронной почты заказчика | otoik25@mail.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(904)770-02-01 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | услуги по проведению мероприятий по истреблению тараканов, клопов, грызунов, а также предотвращению их дальнейшего распространения в рамках оказания услуг по дезинсекции и дератизации |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 17342.00 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 10 |
| Планируемая дата заключения контракта | 10.07.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | 10 календарных дней с момента оказания услуг |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | 7 календарных дней с момента оказания услуг |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае выполнения работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленные сроки, а также в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работы (п. п. 1, 2 ст. 523 ГК РФ). |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме. Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем и телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Волгоградской области. |
| Бюджет | за счет средств федерального бюджета по КБК 32003054240690049244 |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 30.11.2026 |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Да |
| Требование к документации по ТРУ | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024г. №337 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» наличие лицензии у Исполнителя. |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | Приложение № 1 2026 услуги.doc |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Волгоградская обл, г Фролово, ул Хлеборобная, зд 107 | Оказание услуг по заявке Государственного заказчика в течение 7 календарных дней с даты получения заявки | |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063) и Контрактом. |
| 2 | Заказчик вправе производить оплату по контракту за высчетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ДЕЗИНСЕКЦИЯ. оказание услуг по дезинсекции объектов недвижимого имущества |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Оказание услуг по дезинсекции здания клуба столовой (помещения столовой) инв. № 1010010 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 453 (м[2*].) | |
| Цена за ед. руб. | 7.50 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 3397.50 | |
| 2 | Наименование товара (работ, услуг) | ДЕЗИНСЕКЦИЯ. оказание услуг по дезинсекции объектов недвижимого имущества |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Оказание услуг по дезинсекции здания общежития 4-х этажное (карантинное отделение, помещения отрядов 1,3,9,6,8) инв. № 1020001 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 526 (м[2*].) | |
| Цена за ед. руб. | 7.50 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 3945.00 | |
| 3 | Наименование товара (работ, услуг) | ДЕЗИНСЕКЦИЯ. оказание услуг по дезинсекции объектов недвижимого имущества |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Оказание услуг по дезинсекции здания общежития (спальные помещения и комнаты приема пищи и хранения продуктов питания) инв. № 1020003 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 330 (м[2*].) | |
| Цена за ед. руб. | 7.50 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 2475.00 | |
| 4 | Наименование товара (работ, услуг) | ДЕЗИНСЕКЦИЯ. оказание услуг по дезинсекции объектов недвижимого имущества |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Оказание услуг по дезинсекции здания казармы (помещения мужского и женского УКП, кабинеты) инв. № 1020002 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 215 (м[2*].) | |
| Цена за ед. руб. | 7.50 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 1612.50 | |
| 5 | Наименование товара (работ, услуг) | ДЕЗИНСЕКЦИЯ. оказание услуг по дезинсекции объектов недвижимого имущества |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Оказание услуг по дезинсекции здания лечебного корпуса (спальные помещения, комната приема пищи) инв. № 1010006 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 89 (м[2*].) | |
| Цена за ед. руб. | 7.50 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 667.50 | |
| 6 | Наименование товара (работ, услуг) | ДЕЗИНСЕКЦИЯ. оказание услуг по дезинсекции объектов недвижимого имущества |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Помещение здания дежурной части (второй этаж здания) инв. №1040205261 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 87 (м[2*].) | |
| Цена за ед. руб. | 7.50 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 652.50 | |
| 7 | Наименование товара (работ, услуг) | ДЕРАТИЗАЦИЯ. оказание услуг по дератизации объектов недвижимого имущества |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Помещения здания хозяйственного склада 2020 инв. №1101000001 | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 656 (м[2*].) | |
| Цена за ед. руб. | 7.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 4592.00 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |