Объявление о закупке №200909006126100330
Номер 200909006126100330
Длительность закупочной сессии 24
Идентификационный код закупки 261540333827154030100100040000000244
Информация о заказчике
Наименование организации ФГБУ "ФЦН" МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. НОВОСИБИРСК)
ИНН организации 5403338271
КПП организации 540301001
ФИО уполномоченного лица заказчика Шульга Наталья Николаевна
Адрес организации 630087, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, Д. 132/1
Адрес электронной почты заказчика zakupki@neuronsk.ru
Номер контактного телефона заказчика +7(383)349-83-00(5300)
Дополнительная контактная информация тел.: +7 (383) 349-83-00 доб. 5010 (приемка товара – склад АХО), доб. 5300 (Контрактная служба), доб. 5019 (Бухгалтерия), e-mail: info@neuronsk.ru; zakupki@neuronsk.ru; l_rudenskih@neuronsk.ru; m_vinogradova@neuronsk.ru; j_krahaleva@neuronsk.ru; i_mokrinskaya@neuronsk.ru; m_vegner@neuronsk.ru; fcn54nsk@yandex.ru
Условия закупки
Наименование закупки (предмет контракта) Поставка фармацевтического холодильника
Способ закупки Закупочная сессия
Тип закупки Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
Этап рассмотрения предложений Да
Стартовая цена / максимальная цена, руб 69000.00
Вид оплаты Оплата по счету
Условия оплаты В установленный срок
Рабочих дней с даты подписания документа о приемке 7
Планируемая дата заключения контракта 05.06.2026
Срок действия контракта по 31.07.2026
Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) Приемка Товара по количеству (в т. ч. по весу брутто (нетто)), качеству, комплектности и объему производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (или) международных договоров и (или) соглашений Российской Федерации. При этом Покупатель проверяет: наличие сопроводительных документов (товарной накладной (универсального передаточного документа) (в 3-х экз.); счет-фактуру (в 3-х экз.) (в случаях, предусмотренных налоговым законодательством); счета (в 3-х экз.)), соблюдение требований к содержанию и оформлению сопроводительных документов (включая товарную накладную (универсальный передаточный документ)); соответствие поставленного Товара сопроводительным документам; отсутствие повреждений упаковки, нарушения маркировки, нарушения требований к таре поставленного Товара; отсутствие иных явных недостатков поставленного Товара, которые могут свидетельствовать о несоблюдении требований к объему, комплектности, качеству, безопасности поставленного Товара. Поставщик несет ответственность за недостатки (недостачу) Товара, в т. ч. которые обнаружены в оригинальной упаковке изготовителя (производителя) Товара. Поставщик выражает согласие на одностороннюю приемку Покупателем Товара. Приемка поставленного Товара оформляется документом о приемке – Актом приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452, утв. приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н). Контрактом не предусмотрено участие Поставщика в приемке товаров, работ, услуг. В случае качественных, количественных или иных расхождений, выявленных при поступлении товаров, приемка осуществляется в соответствии с обычаями делового оборота. Покупатель не обязан направлять Поставщику утвержденный Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).
Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту Сопроводительные документы, подтверждающие выполнение Поставщиком обязательств по контракту, предоставляются одновременно с передачей Товара.
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: 1) отказ передать Покупателю Товар или принадлежности к нему; 2) существенное нарушение требований к качеству Товара, а именно обнаружение покупателем неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков; 3) невыполнение в разумный срок требования Покупателя о доукомплектовании Товара; 4) неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки Товара (нарушение срока поставки может быть расценено в качестве неоднократного в условиях, когда срок поставки Товара по Контракту нарушен и после предъявления Покупателем требования об исполнении обязательства Товар незамедлительно не поставлен Поставщиком); 5) нарушение Контракта Поставщиком предполагается существенным в случае однократного нарушения срока поставки Товара более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Покупателя или Поставщика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену Нет
Дополнительные условия Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, вознаграждение Поставщика, расходы, связанные с доставкой Товара в место поставки, и исполнением иных обязательств по настоящему Контракту (в т. ч. расходы на упаковку, маркировку, хранение, перевозку, разгрузку на склад Покупателя), а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением Контракта. В случае если уполномоченным органом принято решение о приостановлении обращения (применения) или об изъятии из обращения Товара, какой-либо его части (например, партии, серии), Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования Покупателем осуществить замену поставленного Товара, в отношении которого принято одно из указанных решений, на Товар надлежащего качества, либо возвратить Покупателю уплаченную за Товар, в отношении которого принято одно из указанных решений, денежную сумму. Покупатель вправе по своему выбору потребовать замены Товара, либо возврата денежных средств. Товары, поставленные с нарушением условий Контракта, возвращаются Поставщику за его счет. Все издержки, связанные с заменой Товара, несет Поставщик. В случае если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Новосибирской области. Гарантийные обязательства на поставляемый товар: в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента приемки товара.
Бюджет Средства бюджетного учреждения (КВР 244)
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 Да
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ Да
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 30 календарных дней от даты заключения контракта
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ Да
Требование к документации по ТРУ Конкретные характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие установленным показателям Заказчика; наименование страны происхождения товара; копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия или информация о них.
Закупка российских товаров Нет
Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ Нет
Форма контракта
Электронный контракт по форме ЕАТ без приложения к контракту
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии Нет
Наименование файла
Условия поставки
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика Дополнительная информация о доставке График поставки
Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Немировича-Данченко, д 132/1 Доставка Товара, представляющая собой фактическое поступление Товара на склад Покупателя, осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, и оформляется товарно-транспортной накладной и (или) иным документом, фиксирующим поступление Товара на склад Покупателя. Подписание уполномоченным лицом Покупателя товарно-транспортной накладной и (или) иного документа, фиксирующего поступление Товара на склад Покупателя, не означает проведение Покупателем приемки Товара на соответствие требованиям настоящего Контракта и действующего законодательства Российской Федерации и не освобождает Поставщика от исполнения обязательств и ответственности, связанных с недостатками поставленного Товара. Передача Товара сопровождается товарной накладной (универсальным передаточным документом) (в 3-х экз.); счетом-фактурой (универсальным передаточным документом) (в 3-х экз.) (в случаях, предусмотренных налоговым законодательством); счетом (в 3-х экз.); оригиналами (заверенными надлежащим образом копиями) регистрационных удостоверений. Качество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к качеству Товара, действующим на территории Российской Федерации, подтверждаться регистрационными удостоверениями. Товары должны быть маркированы знаком обращения на рынке и содержать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и (или) международными договорами и (или) соглашениями Российской Федерации.
Ответственность сторон
№ Описание пункта
1 В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
2 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.
4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта. День исполнения просроченного обязательства включается в период, за который должна быть уплачена пеня.
5 В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Покупатель вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера (его части) неустойки (пени, штрафа). Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика от возмещения Покупателю убытков в размере фактически понесенного Покупателем ущерба. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту в натуре. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в части, не урегулированной Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6 Извещения, уведомления или требования, направленные посредством электронной почты, считаются полученными Поставщиком с момента доставки на почтовый сервер, клиентом которого является Поставщик. Стороны условились, что в случае направления извещения, уведомления, требования по электронной почте получение Покупателем любого отчета об отправке в электронной форме свидетельствует о доставке извещения, уведомления, требования на почтовый сервер, клиентом которого является Поставщик. Поставщик несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших на его электронный почтовый ящик, указанный в Контракте, а также риск за обработку и направление сообщений почтовым сервером, клиентом которого является Поставщик.
Спецификация
1 Наименование товара (работ, услуг) ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ. Холодильник фармацевтический
Дополнительное описание товара, работы, услуги Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери: да. Вариант исполнения: холодильник. Возможность использования для хранения вакцин: да. Замок: да. Наличие двух камер, в каждой из которых температура устанавливается и поддерживается независимо: нет. Общий объем: ≥ 351 л. и ≤ 400 л. Отображение температуры на табло панели управления: да. Рабочий диапазон температуры в камере: 2°С - 15°С. Регистрация температуры: нет. Сигнализация при отклонении температуры от заданной: да. Стеклянная дверь: нет. Система принудительной циркуляции воздуха: да. Автоматическое поддержание температуры в камере: да. Отключение вентилятора при открывании двери: да. Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры: наличие. Пластиковые контейнеры для фармацевтических препаратов: наличие. Количество контейнеров: не менее 2 шт. Высота холодильника: не менее 1950 мм и не более 2050 мм. Ширина холодильника: не менее 600 мм и не более 620 мм. Глубина холодильника: не менее 600 мм и не более 620 мм.
Страна происхождения
Количество 1 (шт.)
Цена за ед. руб. 69000.00 (Не выше)
Стоимость, руб. 69000.00
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены Расчётная цена
Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен