| Объявление о закупке №100010974126100050 | |
| Номер | 100010974126100050 |
| Длительность закупочной сессии | 24 |
| Идентификационный код закупки | 261162000329016200100100050000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН |
| ИНН организации | 1620003290 |
| КПП организации | 162001001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Галимуллин Нияз Камилович |
| Адрес организации | 422500, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ул УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, д. ДОМ 1 |
| Адрес электронной почты заказчика | ik5@16.fsin.su |
| Номер контактного телефона заказчика | 7(843)712-09-40 |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Стеклопластик РСТ-250 для утепления труб |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 82398.80 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 18.06.2026 |
| Срок действия контракта по | 31.12.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | В соответствии с инструкцией п-6 ип-7 |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | При поставке |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Предусмотрено |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | Подробное описание объекта закупки согласно приложению |
| Бюджет | Федеральный бюджет |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 10 рабочих дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Нет |
| Требование к документации по ТРУ | |
| Закупка российских товаров | Нет |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | договор на поставку стеклопластика на березку.docx |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| Респ Татарстан, Зеленодольский р-н, пгт Нижние Вязовые, ул Комсомольская, д 1 | ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Татарстан | |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | 8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Неустойка выплачивается лишь по решению суда вступившего в законную силу. Сумма начисленной неустойки не может превышать цену договора. |
| 2 | 8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. |
| 3 | 8.3. Заказчик имеет право при предъявлении претензии к «Поставщику» по вопросам, связанным с качеством товара взыскивать с него штраф в размере 5% стоимости некачественного товара. 8.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору. 8.5. Претензионное урегулирование споров обязательно. Срок рассмотрения и ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней с даты, ее получения. 8.6. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. Споры, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан. 8.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим договором, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ПРОЧЕЕ. Стеклопластик РСТ-250 Л |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Подробное описание объекта закупки согласно приложению | |
| Страна происхождения | ||
| Количество | 1000 (м.) | |
| Цена за ед. руб. | 82.3988 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 82398.80 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Иной метод |