|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой |
| 2 |
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком |
| 3 |
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (определяется в соответствии с пунктом 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем (подрядчиком, поставщиком), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила)). |
| 4 |
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с Поставщиком как с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных законодательством РФ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Поставщик уплачивает штраф в размере _________ (определяется в порядке, установленном пунктом 5 Правил):
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
|
| 5 |
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:
а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;
|
| 6 |
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства |
| 7 |
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:
а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
|
| 8 |
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3 Контракта |
| 9 |
Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту. |
| 10 |
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. |
| 11 |
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. |
| 12 |
В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. |
| 13 |
В случае не достижения взаимного согласия все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, разрешаются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
|
Спецификация
|
| 1 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ И ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА. Ракета сигнальная (бедствие)красная ПРБ-40 |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Срок службы до списания 5
лет
Температурный режим в диапазоне От -50о С до + 50 о С
Масса ракеты 0,39 гр.
Высота подъёма Не менее 300 м.
Цвет огня Красный
Сила света Не менее 30.000 Кд
Диаметр ракеты 42 мм.
Длина ракеты 212 мм.
Сертификат Российского Классификационного Общества наличие
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
9 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
4893.33 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
44039.97 |
| 2 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ И ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА. Фальшфейер красного огня Ф-3К |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Срок службы до списания 5 лет
Температурный режим От -40о С до + 50 о С
Время горения Не менее 60 с
Цвет огня Красный
Сила света Не менее 15000 кд
Диаметр 37 мм
Длина 225 мм
|
| Страна происхождения |
|
| Количество |
9 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
2522.67 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
22704.03 |