| Объявление о закупке №100213705126100046 | |
| Номер | 100213705126100046 |
| Длительность закупочной сессии | 24 |
| Идентификационный код закупки | 261780103040178010100100120000000244 |
| Информация о заказчике | |
| Наименование организации | ИРЛИ РАН |
| ИНН организации | 7801030401 |
| КПП организации | 780101001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика | Попов Алексей Игоревич |
| Адрес организации | 199034, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул НАБЕРЕЖНАЯ МАКАРОВА, д. ДОМ 4 |
| Адрес электронной почты заказчика | zakupki.irliran@yandex.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | +7(812)328-19-01(206) |
| Дополнительная контактная информация | |
| Условия закупки | |
| Наименование закупки (предмет контракта) | Оказание услуг по огнезащитной обработке ковровых покрытий для нужд ИРЛИ РАН |
| Способ закупки | Закупочная сессия |
| Тип закупки | Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений | Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб | 42240.00 |
| Вид оплаты | Оплата по счету |
| Условия оплаты | В установленный срок |
| Календарных дней с даты подписания документа о приемке | 7 |
| Планируемая дата заключения контракта | 11.08.2026 |
| Срок действия контракта по | 30.10.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) | В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих выполнение обязательств по Контракту |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту | В течение 3 (трех) рабочих дней |
| Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Согласно 44-ФЗ |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену | Нет |
| Дополнительные условия | |
| Бюджет | Федеральный бюджет |
| Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 | Да |
| Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ | Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 30.10.2026 |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ | Да |
| Требование к документации по ТРУ | Наличие действующей лицензии либо записи в реестре лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо наличие документа, содержащего сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у участника закупки специального разрешения на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с правом оказания услуг по огнезащите материалов, изделий и конструкций, выданную на основании требований Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", в том числе ее статуса (действующая, не приостановлена, не приостановлена частично, не прекращена). |
| Закупка российских товаров | Да |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ | Да |
| Форма контракта | |
| Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика | |
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии | Да |
| Наименование файла | Техническое задание.doc |
| Условия поставки | ||
| Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика | Дополнительная информация о доставке | График поставки |
| г Санкт-Петербург, наб Макарова, д 4, в помещение, определенное заказчиком | Исполнитель согласовывает время и дату начала оказания услуг с ведущим инженером ИРЛИ РАН belousov8i1975@yandex.ru | |
| Ответственность сторон | |
| № | Описание пункта |
| 1 | За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа). |
| 2 | В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы |
| 3 | В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнитель обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от Цены Контракта. |
| 4 | Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом из суммы, подлежащей оплате Поставщику. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту. |
| 5 | Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий. Срок рассмотрения письменных претензий – 10 рабочих дней с даты получения. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации |
| 6 | При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. |
| Спецификация | ||
| 1 | Наименование товара (работ, услуг) | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ (МЕРОПРИЯТИЯ) ПО ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЙ. Огнезащитная обработка ковровых покрытий |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги | Согласно приложению "Техническое задание" | |
| Страна происхождения | ||
| Реестр российских товаров | Не указано | |
| Рег. номер товара в Реестре | Не указано | |
| Количество | 176 (м[2*].) | |
| Цена за ед. руб. | 240.00 (Не выше) | |
| Стоимость, руб. | 42240.00 | |
| Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет | |
| Проверка минимальной цены | |
| Способ определения минимальной цены | Расчётная цена |
| Метод расчета | Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен |