|
Объявление о закупке №100920386126100019
|
| Номер |
100920386126100019 |
| Длительность закупочной сессии |
2 |
|
Информация о заказчике
|
| Наименование организации |
ОГАОУ "ЛИЦЕЙ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ПРИ НИЯУ МИФИ" |
| ИНН организации |
7329036860 |
| КПП организации |
732901001 |
| ФИО уполномоченного лица заказчика |
Дедюева Альбина Александровна |
| Адрес организации |
433513, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД ДИМИТРОВГРАД, Г. ДИМИТРОВГРАД, ПР-КТ АВТОСТРОИТЕЛЕЙ, ЗД. 31Б |
| Адрес электронной почты заказчика |
liceydd@mail.ru |
| Номер контактного телефона заказчика |
+7(842)355-01-95(403) |
| Дополнительная контактная информация |
|
|
Условия закупки
|
| Наименование закупки (предмет контракта) |
Поставка пульта управления для турникета |
| Способ закупки |
Закупочная сессия с возможностью перехода в закупочную сессию за право заключения контракта |
| Тип закупки |
Закупка до 100 000 руб. (ч. 15 ст. 4. Закона №223-ФЗ) |
| Этап рассмотрения предложений |
Да |
| Стартовая цена / максимальная цена, руб |
10188.00 |
| Вид оплаты |
Оплата по счету |
| Условия оплаты |
В установленный срок |
| Рабочих дней с даты подписания документа о приемке |
7 |
| Планируемая дата заключения контракта |
21.05.2026 |
| Срок действия контракта по |
30.06.2026 |
| Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) |
В течение 10 (десяти) рабочих дней c даты поставки Товара принять Товар, проверить его качество, количество, комплектацию, наличие необходимых документов на Товар, предусмотренных Договором и подписать товарную накладную и/или УПД, Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 г. №61н), оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на Договор (номер, дата), подтверждающие факт и срок передачи Товара или предоставить мотивированный отказ от их подписания. При наличии технической возможности у обеих сторон акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается электронно. При отсутствии технической возможности акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается сторонами на бумажном носителе. В случае отсутствия разногласий при приемке товара акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 может быть подписан Заказчиком в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Поставщика о приемке посредством любого способа связи (почта, электронная почта, факс, электронный документооборот). |
| Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту |
При поставке Товара предоставить представителю Заказчика следующие документы: товарную накладную, счет (счет-фактуру, если Поставщик является плательщиком НДС), паспорт завода-изготовителя, сертификаты соответствия качества, санитарно-эпидемиологические заключения, документы, подтверждающие гарантийные обязательства на Товар (гарантийные талоны, протоколы испытаний и т.п.), если такие документы предусмотрены действующим законодательством. |
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
|
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством о закупках и Положением. |
| Возможность предложения увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую стартовую цену |
Да |
|
Дополнительные условия
|
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Ульяновской области. |
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных
поставщиков ФЗ-44
|
Да |
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных
поставщиков ФЗ-223
|
Да |
| Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) |
14 календарных дней от даты заключения контракта |
| При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ |
Нет |
| Требование к документации по ТРУ |
|
| Учитывать при выборе победителя цену предложения без НДС |
Нет |
| Закупка российских товаров |
Да |
| Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ |
Да |
|
Форма контракта
|
|
Электронный контракт по форме ЕАТ с приложением к контракту по форме заказчика
|
| С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии |
Да |
| Наименование файла |
Описание объекта закупки.doc |
|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
| 2 |
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. |
| 3 |
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
|
| 3 |
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
|
| 4 |
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. |
| 5 |
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей. |
| 6 |
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей. |
| 7 |
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения договора, предоставленного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с условиями договором.
|
| 8 |
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтверждённых в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение стороной своих обязательств, а также которые сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить. |
| 9 |
Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
|
|
Спецификация
|
| 1 |
Наименование товара (работ, услуг) |
ПРОЧЕЕ. Универсальный пульт управления для турникета (5 м) Praktika |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Модель - Универсальный пульт
Напряжение питания номинальное, В - 12,0
Габариты (В×Ш×Д) в рабочем состоянии, мм - 25х107х107
Температура эксплуатации, °C +1 ... +40
Температура транспортировки и хранения, °C +1 ... +40
Масса, кг - 0,5
Относительная влажность, % - 80
Срок службы, лет - 8
Напряжение питания рабочее, В 7,5 ... 15,0
Коллекция - УПУ
Производство – Российская Федерация
|
| Страна происхождения |
Россия |
| Реестр российских товаров |
Не указано |
| Рег. номер товара в Реестре |
Не указано |
| Количество |
1 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
10188.00 |
| Стоимость, руб. |
10188.00 |