|
Ответственность сторон
|
| № |
Описание пункта |
| 1 |
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
|
| 2 |
В случае нарушения Поставщиком предусмотренного Договором срока поставки товаров, Поставщик по письменному требованию Заказчика, уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, цены Договора за каждый день просрочки.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
|
| 3 |
В случае неисполнения требования Заказчика о замене некомплектного, некачественного товара в предусмотренные Договором сроки Поставщик по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 процентов цены Договора за каждый день просрочки. |
| 4 |
В случае поставки товара, не соответствующих по качеству условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов цены Договора и возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с поставкой некачественного товара. |
| 5 |
В случае нарушения Поставщиком срока исполнения обязательств по замене товара в гарантийный период Поставщик по письменному требованию Заказчика выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации цены Договора за каждый день просрочки. |
| 6 |
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, не указанных в пунктах 1 - 5 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены Договора по каждому факту. |
| 7 |
Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору. |
| 8 |
В случае заключения Контракта с Поставщиком, не являющимся плательщиком НДС, в ходе исполнения Контракта такой Поставщик не вправе требовать увеличения цены Контракта на сумму НДС при установлении или возникновении обстоятельств, являющихся основанием для уплаты им НДС.
|
| 9 |
В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. Претензия может быть отправлена на юридический адрес ответчика или по электронной почте, по адресам, указанным Сторонами
|
| 10 |
Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Поставщику, сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
|
|
Спецификация
|
| 1 |
Наименование товара (работ, услуг) |
НАКОПИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. Накопитель SSD Radeon AMD R5 Series 256Gb (R5SL256G). |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип устройства SSD.
Объем накопителя ≥256 Гигабайт.
Наличие интерфейсов SATA III.
Скорость записи ≥ 460 Мегабайт/сек.
Скорость чтения ≥ 540 Мегабайт/сек.
Форм фактор 2,5 дюйм.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.
Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении.
Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, доставки, погрузочно-разгрузочные работы, а также все расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту.
Год производства товара: не ранее 2025 г. |
| Страна происхождения |
Китай |
| Количество |
10 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
3927.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
39270.00 |
| 2 |
Наименование товара (работ, услуг) |
НАКОПИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. Жесткий диск HDD Seagate 14TB (ST14000VE0008) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип устройства HDD.
Объем накопителя ≥14000 Гигабайт.
Наличие интерфейсов SATA III.
Форм фактор 3,5 дюйм.
Объем буферной памяти ≥256 Мегабайт.
Метод записи CMR.
Скорость вращения (RPM) ≥ 7200 Оборот в минуту.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.
Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении.
Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, доставки, погрузочно-разгрузочные работы, а также все расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту.
Год производства товара: не ранее 2025 г. |
| Страна происхождения |
Таиланд |
| Количество |
6 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
27545.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
165270.00 |
| 3 |
Наименование товара (работ, услуг) |
НАКОПИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. Жесткий диск HDD Western Digital WD Caviar Blue 500Gb (WD5000AZLX).
|
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип устройства HDD.
Объем накопителя ≥500 Гигабайт.
Наличие интерфейсов SATA III.
Форм фактор 3,5 дюйм.
Объем буферной памяти ≥32 Мегабайт.
Метод записи CMR.
Скорость вращения (RPM) ≥ 7200 Оборот в минуту.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.
Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении.
Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, доставки, погрузочно-разгрузочные работы, а также все расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту.
Год производства товара: не ранее 2025 г. |
| Страна происхождения |
Таиланд |
| Количество |
5 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
5444.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
27220.00 |
| 4 |
Наименование товара (работ, услуг) |
НАКОПИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. Жесткий диск HDD Seagate BarraCuda Pro 1TB (ST1000LM049). |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип устройства HDD.
Объем накопителя ≥1000 Гигабайт.
Наличие интерфейсов SATA III.
Форм фактор 2,5 дюйм.
Объем буферной памяти ≥128 Мегабайт.
Метод записи CMR.
Скорость вращения (RPM) ≥ 7200 Оборот в минуту.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.
Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении.
Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, доставки, погрузочно-разгрузочные работы, а также все расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту.
Год производства товара: не ранее 2025 г. |
| Страна происхождения |
Таиланд |
| Количество |
4 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
16199.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
64796.00 |
| 5 |
Наименование товара (работ, услуг) |
НАКОПИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. Жесткий диск HDD SAS Seagate Exos 2TB (ST2000NM003A) |
| Дополнительное описание товара, работы, услуги |
Тип устройства HDD.
Объем накопителя ≥2000 Гигабайт.
Наличие интерфейсов SAS.
Форм фактор 3,5 дюйм.
Объем буферной памяти ≥256 Мегабайт.
Скорость вращения (RPM) ≥ 7200 Оборот в минуту.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.
Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении.
Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, доставки, погрузочно-разгрузочные работы, а также все расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту.
Год производства товара: не ранее 2025 г. |
| Страна происхождения |
Таиланд |
| Количество |
3 (шт.) |
| Цена за ед. руб. |
18264.00 (Не выше) |
| Стоимость, руб. |
54792.00 |